《施工合同协议书范本2000字.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同协议书范本2000字.doc（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、施工合同协议书范本2000字施工合同协议书范本2000字。在这个飞速开展的社会，可少不了合同这个东西。签订合同时不能把自己的意志强加于人。施工合同是建立单位与施工方或者承包施工方互相之间签订的协议。签订施工合同的双方当事人所享有的经济权利和承当的义务是对等的，那么，有没有可以参考借鉴的施工合同范本呢？你不妨看看施工合同协议书范本2000字，假如对这个话题感兴趣的话，请关注wtt。施工合同协议书范本 篇1 合同编号：_发包方甲方：承包方乙方：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的答应、批准或备案，包括但不限于建立用地规划答应证、建立工程规划答应证、建立工程施工答应证
2、、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等答应和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。假设发包人因未能及时办理完毕前述答应、批准或备案，由发包人承当由此增加的费用和或延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例有关规定，结合本工程详细情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况一、工程名称：工程地点：工程内容：质量等级：必须保证合格，争创优良。合同价款：详见工程预算表二、承包方式：全包即包工、包料、包工程质量三、工程期限：开工日期：_年_月_日；风险提示：关于实际开工日期的规定当因实际开工日期确实认
3、发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经开工验收合格的，以承包人提交开工验收申请报告之日为实际开工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的开工验收申请报告42天内完成开工验收，或完成开工验收不予签发工程接收证书的，以提交开工验收申请报告的日期为实际开工日期；工程未经开工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际开工日期。 开工日期：_年_月_日；总日历工期：_天。第二条图纸一、图纸提供套数：_套；二、图纸提供日期：_年_月_日；第三条双方一般责任一、甲方驻工地代表：姓名：_；联络 ：_。二、乙方驻工地代表：姓名：_；联络 ：_。三、甲方工作1、乙方提供
4、工程施工的有关设计图纸，并进展技术交底。2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进展监视、检查、签证。并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。3、审核乙方工程进度月报。4、协助施工单位调解与当地各单位的纠纷。5、审查认可工程决算，组织工程验收。6、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进展检查和检验。假设发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。四、乙方工作1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。假如承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承当违约责任。2、程工程经理必须常驻工地每月不得少于22天，配合甲方
5、施工技术人员处理和解决有关工程事宜。3、程施工前，编制施工组织设计，组织施工管理人员和施工设备进入施工现场后，交甲方审查认可。4、乙方必须平安施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承当，甲方不负任何责任。5、工程施工期间于每月_日向甲方报送工程进度包括工程量和形象进度。6、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进展自我评定，建立方复核，质检单位核定。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的，由发包人承当由此增加的费用和或延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未到达合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工
6、程质量到达合同约定的标准为止，并由承包人承当由此增加的费用和或延误的工期。第四条工程质量一、乙方工程必须按甲方提供的设计图纸、施工技术要求以及有关技术标准进展施工；甲方施工技术负责人有权对施工质量进展监视、检查，对不合格的局部有权提出返工要求，乙方必须服从。二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，装备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进展全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。四、乙方的质量检测机构必须获得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监视站认可，方可从事质
7、量检测工作，检测人员必须持证上岗。五、隐蔽工程和工程的隐蔽部位由乙方的自检确认具备覆盖条件后，填写隐蔽工程验收单通知现场甲方代表验收，甲方代表接到通知书24小时内应到现场检验，认可签证后，乙方才能进展覆盖，进展下一道工序施工。甲方代表未按时检查验收，乙方质量检验部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予成认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者，由乙方负责，因此造成工期损失由责任方负责。第五条合同价款一、建筑工程按双方认可价，实行总报价中的综合单价承包，因工期短，施工中综合单价不因市场、政策的变化而变化，一次性包死。二、本合同工程量清单中所开列的工程量，为
8、估算工程量，结算时的工程量应是承包方实际完成的工程量，并得到甲方认可的工程量经甲、乙双方协商决定，松动土方按总压坝取土方量的_%计，闸阀结算价格以购置发票为准。三、新增及漏项的工程工程，经甲方认可，其工程量的价款可由甲方按承包综合单价计付给乙方，假设无综合单价工程，按部颁水利水电工程定额编制出综合单价，需经双方协商认定。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和或延误的工期，由承包人承当。发包人提供的材
9、料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。第六条材料、设备供给材料、设备供给范围的划分检验：一、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供给，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。二、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方答应签署出场证书，不得运出场外。三、已进场的物资，假设发现不合格，供料一方必须迅速将其运出场外。四、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，假设属材料人
10、员渎职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。五、任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的，都要签证记在案，由此引起的一切后果由强迫一方负责。第七条工期顺延如遇以下情况，经发包方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书画形式确定顺延期限：一、甲方在合同规定开工日期前，不能提交乙方施工场地、进场道路、施工用水或电未按规定接通根据需要，影响承包方进场。二、属包干系数范围的重大设计变更；提供的工程地质资料不准，使根底超深；施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。三、甲方现场代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工。四、因遇人力不可抗拒的自然灾害如台风、水灾、自然原因发生的
11、火灾、地震等而影响工程进度。五、甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。第八条工程款支付方式一、工程款支付方式：银行转账。二、工程付款：该工程由乙方垫资，工程开工后政府安排资金到位，甲方一次性支付工程款。三、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。第九条开工与结算一、工程开工验收前，做好施工范围内的场地清理及工程的养护，当工程具备验收的条件下，乙方即可向甲方提交工程验收申请报告，并附完工资料一式八份：1、工程施工开工总结及大事记；2、工程施工进度及工程验收时的照片、验收结论；3、工程开工、开工决算及开工工程量清单；4、本工程单元质量评定表含原始施工记录资料、建筑材料的试验检测资料
12、。甲方审核后认为工程具备验收条件，应在收到验收申请报告后的28天内组织验收。二、本合同造价结算方式：按实际发生工程量结算。第十条工程施工平安乙方在施工过程中，应按有关规定，采取严格的平安防护措施，并承当由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任_方承当和有关费用。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违背合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚方法，通过明确违约时需要承当的责任，来催促各方真正履行应承当的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。第十一条违约责任一、乙方不能按甲方的质量、平安、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。二、按经济
13、民法典的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。三、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承当，由甲方造成的损失由甲方承当。四、施工中假设发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。第十二条纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程开工验收合格之日起算，详细分局部项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中
14、约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承当保修责任。发包人未经开工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。第十三条工程保修工程开工验收后，甲方在乙方工程总价款中扣下_%的工程款作为工程保修金，保修期_年。在保修期内属乙方的工程质量问题，那么由乙方无条件及时进展返修，费用自理，保修期满，工程运行正常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。第十四条附那么一、本合同共_份，正本两份，副本_份，合同附件二份，甲乙双方各执正本一份，其余由甲乙双方送有关部门备案。二、本合同经双方签字盖章后生效，工程开工验收符合设计要求，保修期满终止。三、合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决，甲、乙双方达成协议作为本合同的一部份，具有同等法律效力。发包方章：地址：法定代表人：委托代理人： ：开户银行：账号：XX编码：合同签订日期：_年_月_日承包方：盖章地址：法定代表人：委托代理人： ：开户银行：账号：XX编码：合同签订日期：_年_月_日施工合同协议书范本 篇2 发包方以下称甲方：承包方以下称乙方：根据中华人民共和国民法典及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程工程一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：四、承包形式：
