《房屋暂时居住协议书(通用8篇)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《房屋暂时居住协议书(通用8篇)(23页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、房屋暂时居住协议书(通用8篇) 房屋暂时居住协议书1(577字)甲方:(以下称甲方)乙方:(以下称乙方)甲乙双方经协商,就房屋买卖一事达成如下协议:一、甲方将位于_市区路(街)_号,建筑面积_平方米,使用面积_平方米的结构房屋一套出售给乙方;二、房屋总价款为_人民币。三、本协议签订后日内乙方一次性将房屋全部价款支付给甲方;四、由于该房屋目前正在建设之中,因此,本协议签订后一年内甲方将房屋交付给乙方;五、受到目前政策的限制,房屋五年之内不能办理过户手续。待房屋可办理手续之时,甲方应积极协助乙方办理房屋过户手续,过户费用由乙方承担。六、甲方要保证按期交房,否则每逾一日将按总房款的支付给乙方作为违约
2、金;七、因甲方原因导致房屋无法过户给乙方造成损失,全部由甲方承担。八、本协议签订后,双方共同去公证机关进行公证,公证费用由方承担。九、未尽事宜,双方应友好协商,协商不成任何一方均可向人民法院提起诉讼。十、本协议一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效。甲方:乙方:年 月 日房屋暂时居住协议书2(575字)甲方:_乙方:_经甲乙双方友好协商,甲方自愿将位于_内楼房一套出售给乙方达成协议如下:一、甲方自愿将_楼房一套(楼室),面积为_平方米,包括储藏室一间,出售给乙方。二、房屋价格为_元,自本协议签订之日乙方将房款一次性付给甲方,甲方向乙方出具收款条。三、甲方在收到乙方款当日须将房屋钥匙交给乙方,并
3、将原购买房屋的收款条等有关资料一并交给乙方。四、甲方应协助乙方办理房屋登记手续。五、甲方向乙方交付房屋钥匙时,房屋所有权转移给乙方所有。六、甲方保证房屋产权无争议。七、本协议一式两份,自甲乙双方签字后生效。甲方(签章):_乙方(签章):_年_月_日房屋暂时居住协议书3(2490字)甲方:_身份证号码:_乙方:_身份证号码:_鉴于甲方已经于 年 月 日与_有限公司签订编号为的商品房买卖合同,该合同约定标的房屋为_房,建筑面积为_平方米,按建筑面积计算,单价为人民币_元,总价为人民币_元。经双方友好协商,甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为商品房买卖合同中买方(既本协议中的甲方)的权利义
4、务概括转让给乙方。为明确双方权利义务,特做以下约定,由双方遵守。一、转让价款、支付方式1、编号为商品房买卖合同中买方的权利义务概括转让价格为人民币_万元;2、签订本协议之日起_个工作日内,甲乙双方去银行支行设立共管账户;3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币_万转让甲乙双方设立的共管账户;4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款,并办理完结与解除与_有限公司签订的编号为商品房买卖合同,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方,乙方收到甲方短信通知之日起_个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币_万元;5、乙方与开发商_有限公司签订商品房买卖合同(该合同与编号为的商
5、品房买卖合同相比除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一致),并取得由开发商_有限公司出具正式的与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票后_个工作日内短信通知甲方,甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币_万元给甲方。二、双方保证与承诺1、甲方保证在本协议签订后_个工作日内,偿还完毕标的房屋银行贷款后,并办理完结与解除与_有限公司签订的编号为商品房买卖合同,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续;2、甲方保证在签订本协议后_个工作日内,乙方可以与开发商_有限公司签订商品房买卖合同(该合同与编号为的商品房买卖合同相比除买方
6、由甲方变为乙方外,其他条款完全一致),并取得与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票;3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。三、违约责任1、乙方违反本协议第一条第3款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同;2、乙方违反本协议第一条第4款约定的,按逾期时间,每日按应转金额日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约金人民币_万元;3、乙方违反本协议第一条第5款约定,逾期通知的,按本协议总价款的的日万分之一承担违约金,收到甲方通知后不协助办理解付款手续的,每次承担违约金人民币_万元;4、甲方逾期办
7、理本协议第二条第1、2款的,按逾期时间,每日按本协议总价款的日万分之一承担违约金,逾期超过一个月的,甲方有权解除合同,并要求甲方承担违约金人民币_万元;5、甲方办完所有应办手续后,因乙方自身原因不与开发商_有限公司签订商品房买卖合同的.,则乙方须赔偿甲方违约金人民币_万元;6、开发商_有限公司提供给乙方签订的商品房买卖合同与编号为的商品房买卖合同除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款不一致的,乙方可以选择拒绝签订该买卖合同,不属于本协议第三条第4款约定的情形,且甲方须赔偿乙方违约金人民币_万元。四、争议处理1、履行本协议过程中,如有争议双方因协商解决,协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲
8、裁解决。五、其他1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的,都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定,乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行支行共管的资金2、双方法定联系方式为以下列明,致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。甲方:_联系人:_电话:_电邮:_乙方:_联系人:_电话:_电邮:_3、本协议一式四份,双方各执两份,双方签名后生效。4、甲方于 年 月 日与_有限公司签订编号为的商品房买卖合同为本协议书附件。甲方(公章):_法定代表人(签字):_年_月_日乙方(公章):_法定代表人(签字):_年_月_日房屋暂时居住协议书4(1
9、644字)甲方(出卖方):_身份证号:_现住址:_乙方(购买方):_身份证号:_现住址:_依据中华人民共和国合同法及相关法律法规,甲乙双方及家庭所有人在平等、自愿、协商的基础上就房屋买卖事宜达成如下协议供互相遵守:一、甲方将位于_号楼_单元_号室房屋和地下停车位(地下停车位_)、库房出卖给乙方,其中房屋总面积_平方米。二、房屋价格:双方约定该房的总价为大写人民币_万_仟元整(¥_)。乙方已付清了定金贰万元(¥_),乙方将剩余伍拾玖万伍仟元整(¥_)夫妻双方将房屋网签合同签字后一次性付给甲方。三、此房屋为装修房屋拎包入住室,房屋内现有电视柜、滚筒洗衣机、茶几等设施设备一并卖与乙方。四、付款方式:
10、一次性全额付清房款(定金_元),以收据为证。五、其他约定:1、甲方应于合同签订之日起将房屋钥匙(把),购房协议,购房及入网缴费的所有原始票据,预缴费卡(水、电、天然气、有线电视、供暖)等全部交付乙方。房屋在签合同之日前的所有产生的费用甲方一次性缴清(其中物业费截止_年_月,水、电、天然气、有线电视、供暖等以本协议签订时实际余额为准。)2、乙方在办理产权过户或登记时甲方必须积极配合,无任何条件给乙方提供身份证、户口证明及婚姻证明等,并签字、压印。如不配合或提出其他要求,则视为违约,承担违约责任。以后办理产权过户所需费用由乙方承担。如因甲方的延误,致影响过户登记,因而遭受的损失,由甲方负赔偿责任。
11、3、甲方保证其出卖给乙方的房屋,产权清楚,绝无债权抵押和他项权利设定或其它纠纷,房屋产权永久性归乙方所有。4、乙方应在双方办理房屋网签变更手续完毕当日一次性向甲方支付剩余房款_元整。如乙方延误支付剩余房款,致影响过户登记,因而遭受的损失,由乙方依法负赔偿责任。六、甲方同意配合乙方提供办理房屋所需要的.材料及手续,签订购房合同,过户手续过程中的所有费用均由乙方承担。甲方随时配合乙方办理房屋网签变更手续。七、本协议在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,可由有关部门调解,协商或调解不成的,依法向房屋所在地的人民法院提起诉讼。八、本合同一式三份,甲、乙双方各执一份。九、合同附件:1、甲、乙双方夫妻的身份证、结婚证、户口本复印件;2、甲方的购房协议书原件(如房产证、不动产登记证和国有土地使用证办齐应全部交付给乙方)。3、甲方提供所有原始购房票据原件。(以下无正文)甲方签字(夫妻双方):_电话号码:_乙方签字(夫妻双方):_电话号码:_签订日期:_年_月_日房屋暂时居住协议书5(2050字)甲方(出卖人):_住址:_身份证号码:_工作单位:_电话:_乙方(买受人):_住址:_身份证号码:_工作单位:_电话:_就甲方出售、乙方受让甲方名下_房屋一事,经甲、乙双方友好协商,达成如下协议,以咨双方共同遵守。第一条:出售房屋的基本情况甲方房屋位