《工程承包合同3篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程承包合同3篇（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程承包合同3篇随着人们对法律的了解日益加深，合同对我们的约束力越来越不行忽视，签订合同是削减和防止发生争议的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是我帮大家整理的工程承包合同3篇，希望对大家有所帮助。工程承包合同 篇1建设方：(甲方)承包方：(乙方)甲乙双方经过协商，本着自主经营，自负盈亏的原则，乙方在认可并执行合同各项条款的.基础上，结合本工程详细状况，双方在同等自愿、协商一样的状况下，达成下列协议：一、工程名称：二、承包范围：三、质量：按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工，乙方应按甲方双方协商同意的要求按质量完成。四、工期：天。五、工程造价及付款方式：1、工程造价： 元/吨，共计 吨，
2、共计 元。2、付款方式：完工后一次性付清。六、甲乙双方责任及义务：1、若甲方不按合同付款，乙方有权停止施工，乙方所造成的误工及一切经济损失，由甲方赔偿一切经济损失。2、乙方在施工前，甲方必需保证乙方施工中的水、电、路三通，水电必需到施工现场。3、在施工期间，工地所出现的工伤事故由乙方自己担当。4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失，由乙方全部担当。5、在施工期间个别天气和个别状况，工期可以顺延，因乙方缘由，不按合同交工，甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款。七、甲乙双方发生争议时协商解决，若协商不成，由寿光市人民法院裁决。八、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。九、本合同一
3、式两份，甲、乙双方各执一份，本合同自双方签字盖章后即日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程承包合同 篇2甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲方为了搞好新建综合大楼区域的绿化美化工作，经与乙方协商，达成如下协议：一、为了体现植物多样性，乙方负责选择适应当地气候条件生长的苗木品种进行栽植并包栽包活。二、资金投入由乙方全额垫资。三、苗木品种、规格、数量、单价以及其它附属工程另附明细表，工程总预算为285840元。四、乙方必需根据合同约定的苗木、品种、规格进行栽植。五、乙方应做到文明施工，平安工作由乙方自行担当。
4、六、时间要求至开工之日起1个月（由于天气缘由，2株大桂花及3株20的香樟无法种植，工期顺延，不包括在内）完工。七、付款方式：乙方主体绿化完毕，与合同相符后分期付款，首付8万元，12月30日前付款10万元，余下金额于20xx年5月30日前付清，未成活苗木乙方无条件补栽。八、未尽事宜，双方另行友好协商。九、此合同双方各执一份，签字后生效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日工程承包合同 篇3甲方:中国小商品城常州分市场乙方:武进市江洋空调设备安装工程有限公司依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,为明确双方施
5、工过程中的权利,义务和责任,双方本着实事求是的原则结合本工程的详细状况,经协商达成如下合同条款.第一条 工程概况1.1 工程名称: 中国小商品城常州分市场1.2 工程地点:局前街1.3 建筑面积:430001.4 承包范围:地上一,二,三,四层,空调系统及末端设备安装调试(主机房设备除外).1.5 承包方式:包工,包料,包工期.1.6 本工程总造价:依据甲方认可设计通风工程图,暂定价6000000元(陆佰万元整).1.7 开工日期: 批准日期以开工报告为准.1.8 本工程工期:为120日历天(指隐藏工程),涉及装璜工程部分双方另行协商工期.1.9 质量等级:合格其次条 合同文件运用的语言文字和
6、适用法律2.1 合同运用语言文字:汉语2.2 适用法律,法规:中华人民共和国和常州市的法律,法规2.3 适用标准,规范:gb50243-97及有关规程第三条 图纸3.1 图纸供应日期:200 年 月 日3.2 图纸供应套数: 套第四条 甲方驻工地代表人员:第五条 乙方驻工地代表人员:第六条 甲方责任6.1 协作乙方办妥施工各种证件和手续.6.2 在开工前10天保做好三通一平交乙方运用,并保证施工期间的正常运用.6.3 做好各个施工单位组织协调工作.6.4 清除施工现场各类障碍物,解决乙方施工用房,包括材料堆放中转场地临时设施用房.6.5 驻派工地现场代表人全权负责施工工程各项审批(隐藏工程验收
7、,签证,工程量的核定工作,具备有效法律凭证).第七条 乙方责任7.1 向甲方,监理供应月工程进度安排表.7.2 施工现场做到文明施工,符合常州市工程管理条例,做好各项平安措施,若造成人员伤亡事故,责任自负.7.3 所用的施工机械设备必需符合常州市环保要求.7.4 主动协作各个施工单位组织协调工作.7.5 严格执行有关施工规范,施工标准,严格限制施工质量,如不按各项施工规范造成经济损失自负.第八条 进度安排8.1 乙方接到审批签证的施工图且于设计交底后15天内向甲方供应施工组织设计和施工进度表.8.2 甲方接到乙方施工组织设计和施工进度安排表后5天内予以书面回复(批准或要求乙方修改)逾期不复的,
8、乙方可认为甲方已批准.8.3 乙方在接到甲方要求修改施工组织设计或安排进度表的当天,应给甲方相关内容的明确答复,逾期不复的,甲方或认为乙方已同意修改.第九条 暂停施工9.1 若乙方在施工过程中违反本合同,或发生质量事故,平安事故,甲方可发书面停工通知单,并在2天内提出处理看法.9.2 若乙方在施工过程中由于甲方缘由造成停工,误工等,由甲方担当经济损失,相应顺延工期,停工责任在乙方,由乙方担当发生的费用.第十条 工期延误是指:10.1 工程量改变和设计变更.10.2 非乙方缘由造成的停电,停水,一周累计超过8小时.10.3 不行抗力自然灾难.10.4 甲方确认的其它因素.第十一条 检查和返工11
9、.1 乙方应仔细根据施工规范,标准和设计要求施工,随时接受甲方代表检查,不合格现责令返工,修改,费用自负.11.2 因甲方不正确指令或其它非乙方缘由引起的经济支出,由甲方担当,并相应顺延工期.11.3 由于第三方缘由造成的工程质量问题或事故,乙方应刚好实行补救措施,由第三方赔偿经济损失,甲方负责办理签证结算给乙方.本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第1页 共1页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页
