工程施工合同范本

《工程施工合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同范本（120页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、工程施工合同范本随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同起到的作用越来越大，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是我整理的工程施工合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。工程施工合同范本1发包方（甲方）： 广州高校 合同编号：承包方（乙方）： 签订地点：广州高校根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定以及甲方招标文件和乙方投标文件，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条 工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：广州高校新校区 。1.3承包范围： 按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。1.4承包方式： 。1.5工期：本

2、工程自200 年 月 日开工，于2XX年 月 日竣工。1.6工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收 。1. 7合同价款：人民币￥ 元（大写） ，其次条 甲方工作2.1开工前 天，向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明 1 份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派 为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。

3、2.3如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第三条 乙方工作3.1指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.2严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题

4、及四周单位（住户）的关系。3.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第四条 关于工期的约定4.1甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提前完工实行措施的费用。4.2因甲方缘由造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期的，工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定5.1本工程以建筑装饰装修工程质量

5、及验收规范（gb50210-XX）等国家制订的施以及验收规范和甲方招标文件与设计要求为质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格（优良）标准。5.3甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3天书面通知甲方验收，如甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工的，则工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方

6、担当，工期也予顺延。如乙方未通知甲方即自行验收，甲方不予承认，此事项如甲方要求复验时，乙方应担当因此引起的全部损失费用和贻误工期的责任。5.4由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.5 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 10 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采纳下列第 种方式：（1）固定价格。（2）固定价格加 空白 %包干风险系数计算。包干风险包括 空白 内容。（3）可调价格：详

7、见本合同第十一条。6.2本合同生效后，甲方分3次，按下表支付总额为￥ 元的工程价款。拨款分 3次进行拨款 100 %金 额 (元)工程完成30%时（乙方应在提交此项发票和支付凭据资料的同时，向甲方交付按本合同价款5计款的履约保证金）30工程完成50%20验收合格后支付竣工结算余款506.3 工程竣工验收合格一年后，乙方提出工程结算并将验收结算有关资料送交甲方；甲方自接到上述资料的 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意；并在 天内，结清尾款并退还履约保证金。第七条 关于材料供应的约定7.1凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。

8、7.2由乙方负责选购工程所需材料并供应至施工场地。7.3 材料设备应附有出厂合格证，如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方担当，否则由选购方担当。第八条 有关平安生产和防火的约定8.1乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。8.2由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失及其后果责任。第九条 嘉奖和违约责任9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙

9、方 / 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 / %支付滞纳金。9.2由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金；逾期三十天后，甲方有权终止本合同，乙方应按合同价款的30向甲方支付违约金外，并全额退还甲方已经预付的款项及其利息。page9.3乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并担当损失。9.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当损失。9.6未

10、办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.7因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，可按下列方式依序解决：1、提交广州仲裁委员会仲裁；2、依法向广州市番禺区人民法院起诉。第十一条 其他约定11.1 甲方指派的代表，其个人现场签发的变更或增加工程项目的签证，不能作为本合同甲乙双方结算的凭据；因特别须要变更或增加工程项目的，须由甲方出具正式书面文件后乙方才能施工，并依据该文件向甲方结算。乙方必需根据设计施工图纸及经甲方审定的施工图

11、预算中的内容施工，施工过程中施工的用水用电等一切费用乙方负责。11.2本工程竣工验收合格后，若项目没有调整或增减，则按投标价结算；若工程量削减则扣除相应削减金额后结算；若变更或增加工程量，变更或增加部分投标书中有单价的按投标单价和实际工程量结算，若变更或增加部分投标书中没有单价的工程按实际工程量并按XX年广东省安装工程综合定额下浮 %结算。本合同未涉及的事项由双方协商一样后签订协议解决。11.3本工程竣工验收合格后保修期为二年,保修费用由乙方负责。11.4本工程约定的工程质量保修金（即合同履约保证金）为工程总结算价款的5%。保修金在工程竣工验收合格壹年后三十天内付清。发包人将保修金全数返还承包

12、人后，承包人仍须按建安工程规定以及广州市政府有关部门规定担当保修责任。第十二条 附则12.1本工程须要进行保险时或有未尽事宜，双方应另订协议。12.2本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。12.3本合同履行完成后自动终止。12.4本合同附件：12.4.1施工图纸或作法说明12.4.2工程项目一览表12.4.3工程预算书12.4.4会议纪要12.4.5设计变更甲方（盖章）： 广州高校 乙方（盖章）：法定代表人：工程施工合同范本2合同编号：发包方（甲方）：签订地点：承包方（乙方）：甲乙双方依据我国合同法及相关法律规定，在审核乙方的装修资质后，签订本装饰（修）合同，详细条款如下：1、工程概况：2、

13、工程名称：工程地点：承包范围：承包方式：承包内容：3、开工日期：工期：4、工程质量标准：5、工程造价：(人民币大写)（人民币小写）6、施工单位须在水电管理部门指导下安装水电表，按好用数缴纳水电费，如无法安装水电表，则按规定将从工程款中扣除水电费。7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。8、付款方式：合同经双方签字盖章后生效。工程全部完工、验收合格，经工程审计，并经业主负责人签字，支付至审计后决算价的%。尾款%做质保金。质保金支付程序，在质保期内，由用户通知施工单位所需修理事项，若施工单位尽心尽责的服务，用户满足，则一年后，无任何质量问题，经用户单位及有关职能部门签字

14、，支付施工单位尾款。若施工单位不能刚好响应及处理修理事项，用户有权另找工程队修理，经费从尾款中支付。9、工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。10、结算按执行。11、违约责任1）、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的%为违约金。；2）、因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；3）、由于乙方缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责整改，工期不予顺延；4）、由于乙方缘由致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的%为违约金；12、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第_种方式解决：1)、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；2)、向合同签订地人民法院起诉。13、其他详细规定14、附则1）、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式六份，甲方五份、乙方一份。本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。2）、本合同签订后工程不得转包。3）、本合同若有附件，则附件为本合同不行分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方乙方单位名称：单位名称：（加盖合同专用章）单位地址：单位地址：法定代表人：法定代表人：