土方承包合同范本

《土方承包合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土方承包合同范本（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、篇一:土石方工程承包合同范本土石方工程承包合同范本甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及国家有关法律规定,结合本工程的具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量，经甲乙双方友好协商，就乙方_土石方工程承包一事,达成以下协议：一、工程名称：甲方位于 ，用地面积约 平方米，因地势高低，需挖除和回填部份土石方，不计挖方后填方量。本项目要求按甲方提供的设计院设计的场地设计图纸进行土石方挖填施工,将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区,尚需到场地外购土并将土运至填土区回填及回填部分夯实不在本合同承包范围内.二、甲方责任：1、 负责提供设计院设计的场地设计施工图纸,负责委托测量场地红线坐标及控制高程，交由

2、乙方放样及施工；2、 负责按合同约定拨付工程款和办理工程决算;3、 负责委托测量单位进行场地竣工验收测量。4、甲方应负责办理有关手续及协调与周边村民及政府管理部门的关系，费用由乙方负责；乙方因处理与周边村民及政府管理部门的关系不当造成工期延误不予顺延工期。5、合同签定后三天内，甲方向乙方提供工程施工场平图,通讯及水电至施工现场。三、乙方责任：1、 乙方应严格按设计图纸组织施工,不管开挖或回填土方的地质变化，应全部按期挖填完成，并符合设计要求，否则甲方有权取消合同、拒付工程款，乙方应自动退场；2、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的政策及法规。3

3、、乙方应负责施工时的人身安全责任及民事责任。4、乙方应在工地现场按施工图测出红线图范围内坐标点及水准点5、乙方须加强现场质量、安全管理，确保施工现场安全；机械设备进出场,应事先与甲方项目负责人联系。6、乙方应在现场设立安全警示标志牌，防止学生及闲散人员进入施工现场,严防施工现场不安全隐患。7、乙方应负责办理工程决算和提供工程内业资料，并在工程完工后20天内提交相关工程内业资料和工程决算书。8、工程完工后3天内应做好施工现场及周边卫生的清洗工作，保证施工场地清洁符合建设工程施工现场管理规定的规定和文明施工要求，交工前清理现场达到商洛市环境卫生的要求，并拆除全部临时搭设。9、调遣费到帐后进行机械、

4、人员进场，预付款到帐后工程开工。四、工程量的计算方法、价格及付款方式：2、 经双方协商，挖土不论运距远近包干（含开挖装车、回填、运输、整平、施工现场地面杂物、树木清理等）;遇石方爆破部分平均按每立方米元人民币计算，以上价款为不含税价款,本合同须经政法部门公正，费用由甲方承担。3工程款支付方式:双方签订合同后三天内甲方向乙方支付工程承包款的为调遣费，乙方机械进场后3天内甲方支付工程承包款的 为预付款，工程开工后按月进度支付当月完成工程量价款的 乙方每月25向甲方上报当月完成工程量,甲方三天内未提出疑问视为认同并于次月5号前支付工程进度款,验收合格后再支付进度款的 ；决算完成后且提供完整内业资料后

5、10天内结清尾款.所有款项均通过银行转帐方式进行。五、工期：开工日期以预付款到账日为工程开工日.本项目的工期按甲乙双方签定合同预付款到账后 日内完成。如遇特殊情况（设计变更工作量变化不可抗力影响以及非乙方原因造成的停窝工等）时，工期经甲方签证后顺延。六、违约责任:七、其他约定：1本合同未尽事宜，经甲乙双方协商后签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2本合同自甲乙方签字盖章后生效，甲乙方履行完合同规定的义务后,结清工程款后失效.3、本合同正本贰份,双方各存壹份，副本陆份，甲方肆份，乙方贰份。甲方(盖章） 乙方（盖章）甲方代表（签字)： 乙方代表（签字）：时间: 时间：篇二：土方承包协议

6、书土方承包协议书项目部：经济保障房项目部<简称甲方>承包方：深圳市天润土石方工程有限公司lt；简称乙方gt；为了按安全、按进度、按工期完成莲塘国威路经济保障房土方开挖运输，外弃土方工程施工任务,经甲乙双方共同协议如下： 工程名称及概况1工程名称：深圳市莲塘国威路经济保障房项目2工程地点：深圳市莲塘国威路3工 期：以甲方根据开工面工程量测算合理工期，并双方以书面确认作为双方控制进度工期一、临时驻地及水电1在工程施工期间,甲方提供乙方人员住宿、照明及生活用水。2甲方只提供洗车,临时路修路修坡由乙方负责。二、工程承包范围甲方提供土方施工现场，乙方负责土方开挖、装车、运输、弃置、放置场地。

7、涉及车辆在道路上行驶掉泥清扫及清洗，泥头车在施工现场出入指挥、洗车等政府有关职能部门检查都由乙方自行解决.三、工程量计算工程量按保障房外土方，并以双方现场实测标高按实结算。四、工程单价土方按m3作为单位,综合单价为52元/m3不含税收，如遇到石方甲方负责爆破付款。五、工程支付工程款支付按完成土方工程量3万m3支付，工程款在土方工程量在6万m3内按80支付，剩下工程量按每次报进度款支付至90%。，运输全部完毕后的第二天开始1个月内全部结清。六、甲方的义务1合同执行期间，甲方本着合作的态度，积极配合乙方执行合同约定的内容。2甲方提供施工图纸lt；土方设计图>开设临时路口,平基放线及现场指导.

8、3对地下障碍物如管道，通风电缆等甲方负责搬迁，以保证乙方顺利施工。七、乙方的义务1合同执行期间，乙方本着合作的态度。积极配合甲方执行合同约定内容。2乙方承接本工程实行大包干，所有土石方挖运，一切机器设备乙方负责。乙方在施工中安全文明施工，同政府职能部门做好协调工作。3乙方必须委托专人常驻建筑工地，加强对余泥渣土方运输行为的监管。坚决执行城管,交管等政府职能部门的有关规定。八、双方约定1双方必须按建设单位提出来的安全、进度、工期要求施工.2乙方必须严格遵守项目部制定的各种规章制度，若有违反按规定处罚。3乙方负责炮凿旧支护边坡,钢材归乙方所有。九、其它1合同未尽事宜双方本着友好协商的态度解决，协商

9、不成由当地人民法院依法解决。2本合同双方签字盖章后生效,款项结清之后本合同自行作废。3。 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方代表签字：乙方代表签字：篇三：土方工程施工合同范本土 方 工 程 施 工 合 同发包方：_（以下简称甲方） 承包方:_（以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法、建筑法和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。第一条 工程概况（一） 工程名称：_（二） 工程地点：_（三） 工程范围：甲方提供的施工图纸在现场指定区域内进行施工,人工、机械设备及实施组织,土方的开挖及转

10、运,场内调配及外运，地表清理，平整场地；废渣垃圾外运至渣场,渣场由乙方自行落实;零星工程：项目场地内开掘道口、协助现场施工、临时设施搭建、场地回填土、回填种植土等的使用挖掘、运土机械作业的项目以及临时挖、移、吊、平整，意外应急和护坡抢险等；工程资料的编制，相关试验；本合同清运建筑废渣、垃圾工程量约为_ m3；挖运土方工程量约为_ m3。第二条 工程价款及工期(一）合同价款:本合同采用单价包干决算，即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费（含机械设备等的进、出场费）、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成,此单

11、价为固定价格，不随施工时间、施工次数、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而改变。其单价为：1、清理外运废渣垃圾，现场计量总数，按_元/m3包干价执行。2、挖掘外运土方，不论运距远近，按_元/m3包干价执行。3、场内回填一般土，按_元/m3包干价执行，回填种植土，按_元/m3包干价执行。4、其它若甲方需要向乙方临时租用机械设备，按市场价计算租金，机械设备台班以甲方指定人员签证为准。（二）工程总造价：经双方确定本合同全部工程造价暂定为人民币_万元,大写_。(三)开工日期：_年_月_日;竣工日期：_年_月_日；合同工期总日历天数_天。若发生了不可预见或不可抗力情

12、形，或者甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。第三条 工程质量及技术要求本工程严格按照国家现行建筑工程质量检验及评定标准、建筑地基与基础工程施工质量验收规范、建设工程安全生产管理条例、等进行施工和验收.同时，本合同约定：1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工，工程验收时，严格按照图纸和验收标准、规范执行。2、进场施工前，必须提前5天向甲方分别提交：土石方调配及外运施工方案、护坡方案、安全文明施工方案及质量保证措施和适当安排抢工、缓工、暂停工等施工节奏工期保证措施。3、建筑废渣清运要求把浅埋的原建筑物的基础部分都挖尽运走,不得遗漏、（禁止）填埋建筑碎块和垃圾，完成后，要求场地标高在原庄点

13、的室外地坪，并及时配合甲方准确测量整个地块的原室外地坪的原始高程。4、土方工程施工完成后要求坑底平整，地基无机械碾压或外力扰动；表面验收标高与甲方要求标高的误差不大于5cm；边角齐整且放坡符合要求。并及时配合甲方准确测量完成后的高程。5、及时完成工程资料，计量文件、签证单等，按规范整理归档保管， 竣工资料为1式_套。第四条 工程价款结算(一） 本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：本合同的工程量是暂定数量，工程完工验收合格后，依据甲、乙双方现场实测方格网高程及实际计量工程量进行决算，双方核定签认后作为最终结算的依据.如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。（二） 工程价款结算与拨

14、付办法：结算完毕且乙方向甲方完整移交竣工资料后，甲方一次性付至结算总金额的_,剩余尾款_个月内付清或以甲方所建_项目的房屋按市场价抵顶工程款。第五条 双方责任（一) 甲方责任1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括邻近建筑物、构筑物、文物保护建筑、水、电、气、通讯管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符,除工期顺延外，还应补偿给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。2、 甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，协调处理影响施工的相关事宜，解决相关的问题。3、 甲方负责放线定位，并提供高程基准点。4、 由于甲方原因造成乙方施工机械,运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期.5、 工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证.否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。6、 工程竣工后，甲方应组织专门人员在_日内进行验收。7、 不按合同规定拨付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的_支付滞纳金。（二） 乙方责任1、 乙