《总承包协议》由会员分享，可在线阅读，更多相关《总承包协议（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、总承包协议 总承包，建筑类术语，指一个建设项目全部建设过程交由一家建设单位实施总包。怎么写呢?以下是xx为大家整理的范文，欢迎参考阅读。 范文1 甲方： 乙方： 根据中国协议法、中国建筑法及其相关法律，地方行政法规和甲方企业的要求，依据建筑工程质量管理条例的要求等，双方遵照平等自愿，公平合理，老实守信的标准，双方协商出以下条约。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程总占地面积： 亩。 4、建筑规模：以甲方的图纸和全部设计为准。 5、资金、企业方自筹。 6、工程价格：按河北201 年定额计算，以一级取费计算。并结合河北当地，人工、材料，按河北定额站发行的最新信息价调差近行计价结
2、算。 7、工程总价约：十亿左右，以最终预结算为准。 二、总承包方法 注：包工包料，另建设施工，三通一平，包质量、施工安全、施工机械、文明施工和全部装修水电弱电消防，整个工程内的环境绿化路道，包含全部资料等，车间机械调试经过内机械甲方负责。 三、协议工期 1、本工程工期 个工作日，阴雨天和人力不可抗拒的天气，双方作以统计，工期顺延。 2、本工程开工时间，以甲方的自筹资金，第一笔到位，甲方在十一日内立刻以书面通知乙方施工组进场，进行前期工作准备，甲方图纸到位，手续完工，立刻进行了主体工程开工。 四、甲方义务 1、甲方在乙方进场时应交和整个工程区里的地下资料，以免施工时破坏到地下文物和古董及国家电线
3、电缆和管网。 2、甲方负责确保乙方进场开工后周围村民来闹事的纠纷，协调处理。 3、开工时要做到工程区内的地无纠纷，也免影响乙方施工。 4、乙方进场前，甲方交和乙方全部的施工图双方近行图审，便于施工无错。 五、乙方义务 1、乙方必需按图施工，确保工程质量。 2、要做到工程先自检过，通知甲方近行监督检验才进行第二步工作。 3、必需接收各级领导的指示，和指导工作。 4、文明施工，确保整工地的环境整个工地整齐、有次序。 5、在施工中要自检验是否有安全隐患，一但发觉应立刻停工，并立即排除一在继续施工。 6、乙方签完协议后，应早准备进场工作和组建好，有素质的一流施工班组和一流的工程队伍，接到甲方通知应立刻
4、交施工组资料，并即时进场。 六、质量标准 1、本工程也合格工程准。 2、本工程质量验收标准，按国家验收标准为合格。 七、工程结算方法 1、结算依据，甲方所提供的图纸和变更资料和图纸会审纪要，例会纪要，工程联络、设计中有明暗示参见的图集和甲方和监理单位审批经过的施工方案，甲方发下的变更通知，隐蔽工程验收统计、相关资料，已审批经过必须的相关方法汇报和工程签证等为依据，进行工程造价的编制计价结算。 2、结算条件：按河北省20 年定额结结算，结算期间按当初定额信息站发行的新行调差定额实施。 3、人工和材料价的调整。 人工费的调整按河北省相关职能部门的文件实施调差。 材料的调差，材料的价差调整按施工当月
5、河北省定额站颁布布发的建筑工程河北建筑工程材料信息月刊实施调差。 河北省建筑工程材料信息月刊中没有的材料，以甲、乙双方询价确定的市场价实施材料价差的调整。 八、工程款的支付方法 1、本项目全部工程乙方不用垫资，甲乙双方签署完协议，甲方通知乙方进场时拨给乙方零进设施费，按协议总价的百分之 %，计算的零建设施工费，乙方进场主体工程开工时，机械材料进场 天内甲方再拨给乙方材料备料款，按协议总价的百分之 %的备料款。 2、工程进行中每个月的实计工程量，进付款的百分之 ，付款时间，每个月 号申报进度表为准，次月 号付款，依这类推。 3、总工程款的结算付款，最终的工程款经过甲方和相关部门，工程验收后， 天
6、内付到总工程款的百分之九十五，还有百分之和预留保修金，工程保修期一年，保修时间到甲方应无条件付给乙方预留的保修金，如在保修期内出现工程质量问题，乙方应即时处理维修。假如乙方接到通知未即时处理，甲方自行维修处理的，维修金甲方扣多少，乙方必需接收，保修期满一年无质量问题，无息全部付清尾款。 4、此工程乙方不用垫资，经甲乙双方协商，在总工程款下浮中百分4%个点。 九、双方事宜 1、在施工过程中，甲乙双方随时保持联络，相互交换意见以以确保工程捏和工程进度。 2、乙方如有发觉图集有误差不能私自作主更改，应立刻和监理和甲方联络处理，包含，工程变动在内。 3、监理和甲方处理并给乙方处理的书面通知和签字的书面
7、手续，以免造成工期延误和影响工程质量。 4、为了工程质量和进度，打造出一流工程形象，期望双方紧密配合、团结，相互遵守。 十、尤其约定 1、甲乙双方签署本协议后，甲方不得在将本项目工程和她人在签署协议，若甲方将本项目在和她人签署协议，乙方有权向甲方要求损失赔偿，和前期跟踪本项目标一切费用。 2、乙方必需认真组建好施工组，并按甲方的指导进行施工，接收甲方和监理的正确指导意见。 十一、保密要求 本协议自签署生效之日起，协议双方合作的全过程，内容工作方法方法，和因签署本协议或推行本协议而获知她方的任何商业秘密和本项目标相关秘密应严格保密，不得向第三者泄密，因一方泄密造成对方损失的，由泄密方负担全部损失
8、赔偿。 十二、适使用方法律 1、本协议推行适应中国法律、法规所管辖，不适应其它国家的任何和法律法规和要求。 2、假如签署本协议后，有新的法律法规，行政法规颁布后的，按新的法律实施。 十三、争议处理方法 1、任何原因让本协议引发的或和本协议相关争议的应经过双方有好协商处理。经过协商仍不能处理争议时，双方约定以下列方法处理。 向河北省仲裁委员会提起仲裁。 向工程所在地人民法院提起诉讼。 2、在争议仲裁和提交法院期间，除提交争议的事项所影响的义务外，双方应继续推行其它在本协议内的要求义务和行使权力。 十四、违约责任 1、如因乙方的工程质量出现问题，所造成返工的，甲方不以给延工期，假如出现严重工程质量
9、问题的造成工程停工，法律问题的乙方自行负担全部责任。 2、如乙方的工程过程中，乙方无工程质量问题，甲方未按时支付工程款造成停工的，由甲方债权负责，并给和乙方的损失赔偿。 十五、协议生效 1、本协议自双方签字盖章后生效。 2、本协议直到推行完义务终止。 3、本协议以汉字文本实施，其它文字无效。 4、本协议未尽事宜双方约定另行签署补充协议，补充协议和本协议一样据有法律效力。 5、本协议一式四份，甲乙双方各执二份。 协议签订地点 本协议双方约签字盖章后生效。 甲方：_乙方：_ 法定代表人：_法定代表人：_ _年_月_日 _年_月_日 范文2 甲方： 乙方： 根据中国协议法、中国建筑法及其它相关法律、
10、行政法规、遵照平等、自愿、公平和老实信用的标准，双方就本建设工程施工事项协商一致，签订本协议。 1、工程名称及地点： 2、工程承包内容及范围： 变电站通常土建工程：施工图设计中变电站站址范围内的基础及电缆沟开挖、基础混凝土的浇筑、道路平整、站内绿化工作。 变电站建筑工程：主控楼、高压配电间、办公楼等关键建筑物的土建工作及装饰工作;变电站围墙、大门的土建工作。 变电站辅助设施工程：全站照明、给排水、通风、空调、消防、防雷接地等辅助设施建筑及安装工作。 变电站安装工程：变电站主辅设备的安装、设备交接试验、单体调试、系统调试。 线路工程：*至*送电线路架设;全线基杆塔组装及附件安装;全线基杆塔基础开
11、挖及浇筑;杆塔接地;线路参数测试等工作。 通信工程*至*光纤通信线路架设工程。 系统试运行。 用于工程实体的设备、装置性材料、消耗性材料的采购。 以上工程内容的细项最终以甲方审定的概算书或工程量清单相对应的条目为准。 3、工程承包方法：本工程由乙方进行施工总承包。 4、工程协议金额：人民币整。 5、工程质量要求：单位工程合格率100%，整体工程达成优良标准。 6、工程工期要求：开工日期为年月日，完工日期为年月日，协议工期天。 7、乙方向甲方承诺根据协议约定进行施工、完工并在质量保修期内负担工程质量保修责任。 8、甲方向乙方承诺根据协议约定的期限和方法支付协议价款及其它应该支付的款项。 9、本协
12、议包含： 协议书 专用条款 通用条款 10、本协议签订时间：年月日，协议签订地点：。本协议经双方法定代表人或其委托代理人署名并分别加盖本单位公章后生效。 11、本协议一式捌份，其中正本贰份，双方各执壹份;副本陆份，双方各执叁份。 甲方：_乙方：_ 法定代表人：_法定代表人：_ _年_月_日 _年_月_日 范文3 为实施 ，己接收 对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成以下协议。 1.本协议书和下列文件一起组成协议文件： 中标通知书; 投标函及投标函附录; 专用协议条款; 通用协议条款; 技术标准和要求; 图纸; 己标价工程量清单; 其它协议文件。 2.上述文件相互补充和解释，如有不明确或不
13、一致之处，以协议约定次序在先者为准。 3.固定协议价：人民币 元。 4. 工程范围： 5.承包人项目经理： 6.工程质量符合国家现行全部强制性建筑条文，其它安装、市政、建筑工程施工质量检验和评定标准和其它工程建设方面的规范。我国没有对应标准、规范时的,开工前提供发包人制订和公布的相关标准。 7.承包人承诺按协议约定负担工程的实施、完成及缺点修复。 8.发包人承诺按协议约定的条件、时间和方法向承包人支付协议价款。 9.承包人应根据监理人指示开工，施工总工期 个月。 10.本协议书一式拾贰份，发包人柒份，承包人伍份。 11.协议未尽事宜，双方另行签署补充协议。补充协议是协议的组成部分。 甲方：_乙方：_ 法定代表人：_法定代表人：_ _年_月_日 _年_月_日
