《建设工程垫资合同范本(4篇)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程垫资合同范本(4篇)（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程垫资合同范本甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例等相关法 律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协 商就建设工程施工有关事项签订如下条款：一、工程名称：二、工程地点：三、工程结构：框剪结构总建筑面积约约万平方米。四、进场时间：五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容） 本工程不得分包、转包。六、承包内容：七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效 工期为天。八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合 格标准。九、工程造价：本工
2、程投资额约贰亿元人民币。十、结算方式和计价标准：1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行年建筑工 程消耗量定额、年安装工程消耗量定额，取费类别按工程类别。2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结 算。3、工人工资单价：执行元/工日。4、施工措施费按取费标准的%计算；5、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格由乙方组织 购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。1、本工程先由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，完成每个月工程量的总 价支付其。拿到竣工验收报告30天后由甲方无息一次还清，到期不能还清，按 所欠总额的%
3、追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院 提起诉讼。2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的%作为工 程保修金，待工程保修期满18个月后结清。十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金万元，待正式 施工合同签订后转为工程保证金。2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方 认可后正式签订建设工程施工合同。3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金%，工程竣工验收合格，并符 合合同约定要求后，甲方在 日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、4、具体事宜以正式施工合同为准。十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。2、负责三通一平，提供材料堆放场地。3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。4、负责协调施工期间的各种外界干扰。5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不 影响乙方施工。6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。十四、乙方责任及义务1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。4、落实好各项管理措施，执行甲方的
5、各项管理制度，严格遵守各种安全操作 规程，防火、防盗，确保安全文明施工。5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担 一切经济赔偿及损失。6、对于见证取样的材料，在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验 合格后方可进购。7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。8、乙方应无条件服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。9、乙方应无条件服从现场有关部门和职能人员的监督管理10、施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚 众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款二万元;严禁在 工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚
6、金在工程款中扣除。如因违反法 律、行政法规被押送公安机关处理，项目部不予承担任何责任。11、积极配合项目部工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层 落实安全生产责任制。12、乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊 情况必须由项目部批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家 属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任。13、严禁在宿舍内用火烧饭和随意拉电线，以及烧电炉等违反安全管理行 为，一经查实处没收器具并每次罚款 元。如发生意外概由乙方承担责任。14、在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣 的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应
7、由乙方承担全部责任。15、夏天炎热，乙方如需安装空调，费用自付，用电按电表度数计算。16、施工人员一律要参加人身保险，甲方承担%，乙方承担%。十五、 违约责任(1)、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向上饶市 人民法院起诉。建设工程垫资合同范本(二)甲方：乙方：甲方的工程由乙方负责检测，特订立本合同。第一条工程概况第二条检测内容1、检测项目内容：按国家有关规范规定对所需项目进行检测。水泥、石子、 砂子、钢筋、焊件、型刚、撼砂、烧结普通砖、空心砖、多孔砖、砼空心砌块、白灰、陶瓷砖、含水率、砼配合比、砂浆配合比、砼试块、砂浆试块、防水砼试 块、防水卷材、水、电、窗、锚栓拉拔、主
8、体结构等项目。第三条检测程序一、原材料检测，由乙方每周一、四、六道甲方施工现场将受验样品取回进 行检测；二、现场检测，甲方须提前二天通知乙方；三、每次取样或乙方现场抽样，甲方需填写检测委托书，明确样品的相关信 息及检测要求；四、乙方按规定时间出具检测报告，由甲方道乙方领取检测报告。第四条检测时间及双方责任1、甲方：(1) 严格按照国家标准规范进行取样送试。(2) 现场检测时提供必要检测条件(如：水、电、现场等)。保证检测过程中试 送人员安全必须接待送试员证件。2、乙方：(1)严格按照国家标准规范工整、科学、准确即使的完成检测工作。（2）现场检测过程中必须有可靠的安全措施，其事故责任自负。检测过
9、程如遇 争议，甲乙双方协商解决。第五条检测收费标准如下1、检测费用按 元/米（砖混、框架）；2、出现重复检测费用另外收取（收费标准件附表）；3、检测费用收取方式：开工签订合同时，元/栋；主体工程完工时，追 加 元；工程竣工、检测报告出具齐全，结清全部检测费用。第六条其他解决合同纠纷方式：双方协商解决，诉讼管辖法院为工程所在法院。1、本合同双方签字、盖章后生效。2、本合同一式两份，双方各执一份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年 月 日年 月日建设工程垫资合同范本（三）委托人（全称）：代建人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和有关建设项
10、目管理办法，经委托人研究，同意将 建设项目委托给代建人实施代建管理，按 照平等、自愿和诚实信用的原则，就代建管理事项协商一致，订立本合同。一、项目概况：工程名称：工程地点：工程内容：前期工作代理和建设实施代建总投资（估算投资）：工程立项批准文号：二、工程总建设期工程总建设期（自合同签订日起）：20.20.,三、质量标准：优良四、合同价款：甲方以项目总概算的%作为乙方的代建管理费（工程概算为 万元，开 班费等其他费用 万元）。工程竣工后，根据审计结果据实调整代建管理费。五、合同组成的文件组成本合同的文件包括：1、双方认可的有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件2、委托代建合同书3、本合同专
11、用条款4、本合同通用条款5、描述代建项目的技术性文件6、标准、规范及有关技术文件构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。六、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分通用合同条款中分别 赋予它们的定义相同。七、代建人向委托人承诺，按本合同的规定承担本合同专用条款中议定范围 内的工程委托代建工作。八、委托人向代建人承诺，按本合同专用条款中议定的期限、方式和币种， 向代建人支付代建管理费。九、合同生效合同订立时间：年 月 日合同订立地点:本合同约定双方签字盖章后生效。委托人：（公章）代建人：（公章）建设工程垫资合同范本（四）委托人与监理人经双方协商一致，签订本合同。一、委托人
12、委托监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分标准条件中赋予它们的 定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分： 监理投标书或中标通知书； 本合同标准条件； 本合同专用条件； 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定 范围内的监理业务。五、委托人向监理人承诺，按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人 支付报酬。本合同自 年 月 日开始实施，至 年 月 日完成。本合同一式 份，具有同等法律效力，双方各执份。委托人：（签章）监理人：（签章）住所：住所：法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）开户银行：开户银行：账号：账号：由F编：由F编：电话：电话：本合同签订于：年 月 日
