《建设工程施工合同(优质文档)(17)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同(优质文档)(17)（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程施工合同(优质文档)(17)地 点：时间：说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要 的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容合同编号 : 建设工程施工合同（简化版，我方为甲方）甲方： 乙方: 20 年 月曰合同编号 :甲方（发包人）： _乙方（承包人）： _签订地点：根据中华人民共和国合同法和建设工程质虽管理条例及有关法律、法规的规定，并 结合工程的 实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在 平等自愿、公平和诚实 信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。第_条工程概况、工程名称：。二、工程
2、地点：。三、承包工程范围和内容：。四、工程工期：开工日期 年月曰，竣工日期 一年月一日。五、本合同为固定综合单价合同，工程虽及固定综合单价见附表。工程总价款为（小写）Y万元（大写）_。第二条工程质虽、 双方约定的工程质虽标准：符合甲方企业标准、 铺装的产品名称、型号、规格：符合甲方标准或见附件、 工程完工后，乙方应在 3 日内通知甲方及时验收。第三条 _工程价款的支付与结算、 本合同签订后 3 日内，甲方支付合同价款的30 所为预付款；、 工程施工期间，完工 80%气付至合同价款的60%;、 工程验收合格后 5 日内，付至合同价款的0%;四、结算完成后 7 天内付至结算价的 _95%_;五、
3、剩余工程总价款的 5 所为质虽保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。第四条一双方的权利和义务一、甲方权利义务：1、对乙方进行安全、质虽、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作验收工作工程。方工期计划, 由此造成的损失由乙方乙方现场负责人：，身份证号：，联系电话：第五条一承包方的安全责任一、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底，让全体施工人员掌握工程特点及施工二、承包方必须按照国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具， 器械使用安全。三、承包方对所承担的施工项目，必须制定施工方案，并结合工程实际做好安全工作，设立措施。四、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法
4、令、法规，遵守国家、行业有安全措施。并保证施工工具、相应的安全 防护或警示关安全施工、文明施工的规定五、现场施工中，遵守现场的各项规章制度。六、乙方在施工过程中发生的一切人身、财产等事故赔偿、罚金等均由乙方承担第六条违约责任2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好3、按照合同约定支付工程款。4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。5、甲方现场负责人：，身份证号：，联系电话：。二、乙方权利义务：1、乙方具有本合同履行所需的施工资质。2、按甲方的要求，委派有专业经验的技术人员，严格按国家操作规范，精心组织施工、完成3、乙方技术人员按施工方案组织施工，对工
5、程质虽、安全、工期等全面管理、负责，并按甲 要求完成所承包的任务，如不符合甲方或国家质虽标准，乙方要进行返工处理 承担。4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程5、尽虽减少对周围办公人员的不利影响，否则，所造成的一切后果由乙方负责。6 在本工程竣工后清理现场。7、 乙方未经甲方允许不得与建设单位或甲方上级发包单位联系0.5 %的违约金、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任： 甲方不按约定支付工程款，每延误一日，应向乙方支付合同工程总造价、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：1、乙方因自身原因延期完工的，每延误一日，应向甲方支付合同工程总造价的0.5
6、 %的违约金。2、 乙方不按本合同的其他约定履行的，每出现一次应向甲方支付合同工程总造价的5%o的违 约金。3、如上述违约金不足以赔偿甲方的损失，仍应赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的所有费用。第七条质虽保修一、保修内容及期限：保修 一年。二、保修期起始时间：白工程验收合格之日起计算。三、乙方保修范围：施工范围内的所有内容。四、在质保期内，如果发生质虽问题，乙方需在接到甲方通知4 个小时内派专业人员到现场 进行排查、维修。五、如乙方未按约定维修，甲方有权自行或委托第三方维修，相应费用从质保金中扣除或由乙方支付第八条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中如发生争议，由当事人双方协商解决，协商不
7、成的按下列第_2种方式解决。1、 提交北京仲裁委员会仲裁 。2、 依法向甲方所在地人民法院起诉。第九条一附则本合同一式 _4 项，合同附件：工程虽及固定综合单价表1 份，与合同具有同等法律效力，甲 乙双方各执2 份。白双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：一乙方（盖章）： _法定代表人签字 （盖章）： _法定代表人签字 （盖章）： _委托代理人： 委托代理人：地址：地址：话： 电话： 签订时间：一签订时间签合同的注意事项如下（使用时请删除）：一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公 构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈 为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同确，便于履行。四、约定违约条款。五、约定争议管辖权条款。六、明确合同签订地。章或内设机同是有效的，还必须保骗的特点，权利义务关系规范、明七、约定担保条款（视具体情况而定）
