《办公基础装饰施合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《办公基础装饰施合同（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、合同书装饰施工合同甲方：乙方： 本工程甲方委托乙方承担施工、安装任务，为明确双方权利和义务，按照合同法、住宅室内装饰装修管理方法、建筑安装工程承包合同条例的规定，结合装修工程的具体情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点： 3、承包范围：施工4、承包方式：包工包料（约定由业主自购的材料除外，见工程预算单）5、合同价款：（见装饰合同报价单）6、工程施工安装内容及施工安装费用以本工程报价单为准。增加项目经甲、乙双方协商同意后，签字有效，另行计费。7、工期：双方商定本工程期为 天，按时按质完成全部施工及安装任务，即自 年 月 日到 年 月 日（施工期以材料进场日第二天算起）。
2、二、甲方工作1、开工前 天，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。（若甲方不采取必要的保护措施，因而造成家具、陈设的损失由甲方承担）。向乙方提供施工所需的水、电等设施。2、负责办理施工所涉及申请、审批等手续，并负责缴纳物业管理处和报批的一切费用。3、对工程质量，进度进行督察检察，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。4、按时、按质、按量提供施工用的自购材料。三、乙方工作1、按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务。2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。3、严格按照图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录。4、工
3、程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。四、关于工程价款及结算的约定1、工程施工过程中，砌体工程完成时，甲方付给乙方报价单确定的金额（包括工程款额及增加项目金额）的30%。管线安装完工时，甲方付给乙方报价单确认金额（包括工程款额及增加项目金额）的30%。涂料工程完工时，甲方付给乙方报价单确认金额（包括工程款额及增加项目金额）的20%。甲方所付工程款以乙方财务部、业务部开出的票据为准。2、施工及安装竣工验收后，甲方在7日内结算完毕，15日内甲方付给乙方报价单确认金额（包括工程款额及增加项目金额）的17%。留3%的质保金，一年后退完。五、关于材料供应的约定1、本工程所需按报价
4、单规定应由甲方自购的施工材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在各项工程开工之日前三天内由甲方采购供应到工地现场。由甲方供应的材料设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失的，责任由甲方承担。甲方供应材料，经乙方验收后，由乙方负责保管。乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。2、凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用对工程造成的损失由乙方负责。六、关于双方责任的约定1、因甲方原因影响工期，损失由甲方承担，工期相应顺延。A、不能按期供水电；B、不能保证每天10小时以上工作时间（含加班）；C、不能按时提供自购材料、设备；D、不能按期付款；E、因甲方原因变更设计
5、造成材料、人工浪费；F因甲方原因终止协议，而总造价工程量未过半，乙方拥有收取工程总造价5%的设计费的权利；G逾期验收；H非乙方造成的其他不可预见的原因。2、因乙方责任 A、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担： B、对竣工验收后保修两年内发现的证实属于乙方责任的质量问题，乙方免费返修： C、由于乙方施工中违反操作常规造成人员损害，责任乙方自负： D、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应给予修复或赔偿： E、由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用，由乙方负责在工程结算中扣除：七、关于施工验收的约定1、乙方必须严格按甲方认可的图纸施工（安装）。2、在施工过程中
6、，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更增减项目的理由，工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施，增减的造价，因停工等原因造成机械呆滞、综合管理、延误工期、补偿停工和已采取材料（因变更了无法再利用而造成的材料损耗）等费用清单。甲方收到报告后两天内作出签复或协商调整。3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，验收期为两天，甲方不按时验收，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，甲方应予承认。4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格，而影响工程质量。其返工费用由甲方承担，且工期顺延。5、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，
7、工期不顺延。6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应在接到通知后 天内验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能验收，需及时书面通知乙方、另定验收日期，否则视为甲方通过验收。若另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。八、奖励和违约责任1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工程外甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天按付款额的 %支付滞纳金。2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。3、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。并视为甲方已实际验收。4、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。九、装饰工程报价单、施工图经双方协商，达成一致的其他具体问题协议，作为合同的附件，与合同具有同等效力。十、一式两份，甲、乙双方各执一份。十一、本合同经双方签章后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决；如协商调解不成时，双方同意由 仲裁委员会裁决。甲方： 乙方：代表人： 代表人：电话： 电话：日期： 日期附件：一、 装饰工程报价单：二、 其它具体问题协议甲方： 乙方：广东美星装饰（集团）年 月 日 年 月 日 /
