《2023年农村施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年农村施工合同（54页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年农村施工合同 2023年农村施工合同1（3968字）发包人：_居民身份证号码：_联系电话：_通讯_承包人：_(承包人为建筑施工企业的填写以下内容)通讯_邮政编码：_联系电话：_统一社会信用代码：_企业资质证书号：_法定代表人：_联系电话：_委托代理人：_联系电话：_(承包人为农村建筑工匠的填写以下内容)居民身份证号码：_联系电话：_通讯_根据中华人民共和国合同法浙江省农村住房建设管理办法以及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就低层农村住房建设(以下简称建房)施工有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、建房概况1.建房地点：2.建房规模：_层，总建筑面积_;结
2、构形式(在中以划方式选定，只能选择一项)：框架结构;砖混结构;木结构;其他_。3.宅基地用地批准文件文号：_;乡村建设规划许可证(建设工程规划许可证)证号：_。二、承包内容和方式1.承包人按照发包人提供的设计图纸，承担以下内容的施工(在中以划方式选定，可以选择多项)：地基基础;主体结构;电气管线;给排水管道;化粪池工程;其他_。2.承包方式(在中以划方式选定，只能选择一项)：包工包料;包清工;部分承包;其他_。建筑材料、建筑构(配)件和设备除附件预算清单中注明由发包人提供的外，均由承包人提供。三、合同工期计划开工日期：_年_月_日;计划竣工日期：_年_月_日。工期总日历天数：_天。四、价款支付
3、和费用承担1.总价款：人民币(大写)_(元)，价款构成详见附件预算清单。经双方协商一致变更施工内容的，变更部分的费用按实增减。2.发包人按照以下约定向承包人支付合同价款(在中以划方式选定，只能选择一项)：按施工进度支付：(1)开工时支付预付款人民币(大写)_(元);(2)地基基础验收合格之日起_日内支付进度款人民币(大写)_(元);(3)地上一层验收合格之日起_日内支付进度款人民币(大写)_(元);(4)地上二层验收合格之日起_日内支付进度款人民币(大写)_(元);(5)地上三层验收合格之日起_日内支付进度款人民币(大写)_(元);(6)竣工结算完成后_日内付清剩余价款人民币(大写)_(元)。
4、其他付款方式：3.承包人承担其雇佣的施工人员的劳动报酬，以及因施工活动导致的施工人员或者其他人员的人身、财产损失，但是，因发包人原因导致或者加重的损失，由发包人承担。五、施工要求1.发包人应当在开工_日前向承包人提供设计图纸，并保证建房地点通电、通水、通路，场地具备施工条件，与周边邻居不存在影响施工的纠纷。2.发包人和承包人提供的建筑材料、建筑构(配)件和设备均应当符合国家和省规定标准，除就地取材的竹、木等材料外，应当有生产合格证。发包人不得要求承包人使用不合格的建筑材料、建筑构(_配)件和设备。3.承包人应当按照设计图纸、施工技术标准和操作规程施工，采取安全施工措施，及时发现和消除施工、消防
5、等安全隐患。承包人应当接受发包人、设计单位或者人员、行政机关及其委托的专业机构依法实施的监督检查，对检查中发现的质量、安全隐患及时整改。4.承包人完成隐蔽工程施工后，应当提前_日通知发包人验收。发包人不能按时验收的，应当在验收前向承包人提出延期要求。发包人未按时进行验收，也未通知承包人延期的，承包人有权自行验收，验收结果视为发包人认可。隐蔽工程未经验收合格的，不得进入下一道工序施工。5.承包人完成全部施工内容，并备齐施工档案资料后，可以通知发包人进行竣工验收。发包人应当自收到通知之日起_日内组织承包人和设计、监理等单位或者人员进行竣工验收。验收合格的，发包人应当在_日内向承包人签发接受交付的凭
6、证。验收不合格的，承包人应当返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。承包人在完成返工、修复或采取其他补救措施后，应当通知发包人，按本项约定的程序重新进行竣工验收。建房未经验收或验收不合格的，发包人不得使用。6.承包人对建房承担质量保修责任，保修期为：地基基础和主体结构_年，屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗_年，电气管线、给排水管道_年。保修期自竣工验收合格之日起算;建房未经竣工验收，发包人擅自使用的，保修期自其实际占有之日起算。7.建房经竣工验收合格的，以承包人通知发包人进行竣工验收之日为竣工日期;因发包人原因，自收到通知之日起_日内未完成竣工
7、验收的，以承包人通知发包人进行竣工验收之日为竣工日期;建房未经竣工验收，发包人擅自使用的，以其实际占有之日为竣工日期。六、竣工结算承包人应当自竣工验收合格之日起_日内向发包人提供结算清单，发包人应当自收到结算清单之日起_日内完成审核，逾期未完成审核且未提出异议的，视为认可承包人提交的结算清单。承包人对发包人审核意见有异议的，应当自收到审核意见之日起_日内提出，逾期未提出异议的，视为认可审核意见。对于双方认可的结算价款，发包人应当按照本合同第四条的约定支付给承包人;对于其中一方有异议的结算价款，按照本合同第八条约定的争议解决方式处理。七、违约责任1.发包人具有下列情形之一的，承担相应的违约责任：
8、(1)发包人未按合同约定期限和数额支付合同价款的，按日计算向承包人支付逾期应付款万分之_的违约金，逾期超过_日的，承包人可以解除合同;(2)发包人提供的建筑材料、建筑构(配)件和设备的规格、数量或质量不符合合同约定，导致承包人返工、修复或者给承包人造成其他损失的，承担承包人相应损失;(3)发包人违反合同约定造成停工的，按每日_元的标准向承包人支付违约金;(4)发包人未能按照合同约定履行其他义务的，承担因此造成的承包人实际损失。2.承包人具有下列违约情形之一的，承担相应的违约责任：(1)承包人违反合同约定采购和使用不合格的建筑材料、建筑构(配)件和设备，给发包人造成损失的，承担发包人相应损失;(
9、2)承包人施工质量不符合合同约定的，承担发包人相应损失;(3)承包人未按合同约定期限完成施工，造成工期延误的，按每日_元的标准向发包人支付违约金，工期延误超过_日的，发包人可以解除合同;(4)承包人未按照合同约定履行保修义务或者其他义务的，承担因此造成的发包人实际损失。八、争议解决因合同及合同有关事项发生的争议，双方可以通过协商、调解解决，也可以按下列方式解决(在中以划方式选定，只能选择一项)：向_仲裁委员会申请仲裁;向_人民法院提起诉讼。九、其他事项1.附件预算清单是合同的组成部分。合同未尽事宜，双方可以另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。2.本合同自双方签字或者盖章之日起生效。3.
10、本合同一式_份，具有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。附件：预算清单发包人(签字或者盖章)：承包人(签字或者盖章)：签订日期：_年_月_日2023年农村施工合同2（4054字）发包方：(以下简称甲方)承包方：_身份证号码：(以下简称乙方)依照中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合第一条：工程概况：1、工程名称：重庆市北碚区上也机械厂自用办公楼2、工程地点：北碚区城南新区第二条：工程承包方式：劳务费承包第三条：工程承包范围：一、乙方以包人工、包小型工具的
11、形式承包本工程主体的砌体工程、构造柱浇筑工程、抹灰工程、屋面砌体砌筑工程(防水工程除外)、其它专业的收口补洞工程。室内抹灰简易脚手架搭拆、安全文明施工、带班管理。(小型工具包括灰刀、灰匙、灰斗、灰铲、灰尺、砖线、手锤、凿、淋水用水管等自用工具，劳保用品、灯线、灯具。乙方所用器具全由乙方自行保管。甲方提供砂浆搅拌机、砖转运架车两台、及隔层一个照明开关箱。)二、本协议中的单价是包括国家规定的一切劳保用品、工伤事故医疗费在5000元(五千元)以内由班组自负，如超出五千元，便按照国家相关文件执行。清凉饮料、高温津贴、夜间加班夜餐费、进退场车旅费、雨天停工补助以及乙方本身各项杂务、利润费均包含在内，甲方
12、不再支付任何费用。三、设计增、减变更的工程内容。四、负责本分项工程所有材料的人力垂直及水平运输。五、负责按设计图纸及施工规范要求承包本工程所有的图纸范围内(项目部确定标注)的全部墙体砌筑、其中包括局部脚手架整改、安全防护、预留施工洞的封墙、墙面养护、现场安全文明施工(每日工完场清和落地灰回收)等第四条：工期及承包单价：1、开工日期：。2、竣工日期：二一二年九月二日(不计外力影响)。3、按实际完成工程量计算：砖体、构造柱、门窗过梁砼浇筑单价170.00元/m。4、如工期超过20_年9月2日，单价按实际完成工程量计算：砖体、构造柱、门窗过梁砼浇筑单价130.00元/m3。承包价款所包含工作内容：本
13、合同综合单价所包含的工作内容同为第三条：工程承包范围中涵盖的工作内容，为一次性综合一、砌体工程工作内容：(1)具体操作范围：砖基础、室内外填充墙及女儿墙、出屋面烟囱、管道井砌体、室外台阶、室外院墙、蹲位、所有安装后的补砖等所有砖砌体，含钢筋砼过梁的制作、安装，包括不便于预制的过梁和构造柱砼浇筑及养护，现浇砼门垛、窗台及水电安装后补洞、吊洞，砌体加固筋的制作、安放、配合水电管线预留预埋、灌缝、划线、镶砌红砖、安装铁件、墙体转角筋、搭拆简易砌筑用架、安全防护等操作过程。(2)准备工作：熟悉施工图纸，配合本工程施工员放线，做好施工前的准备工作。(3)调制砂浆：砂子和水泥等材料运输、配料、过磅(过斗)、清理机具等全部操作过程。(4)运输：包括砖、砂浆、砌块、砼预制品等材料现场内全部水平及垂直运输。运输包括铺移跳板;运砖包括砖浇水或浸水;材料运输设备由劳务班组自备，材料调运必须服从甲方统一安排。(5)清扫：清扫墙面及清理落地砖(红砖、砌块)、灰，施工前、后所有材料及垃圾均须运至甲方指定的地点并分类堆放，每天均应对堆放砂浆的地面用水进行冲洗，保持地面清洁。(6)其它工作：图纸范围内的预留洞留设、预埋铁件安放;配合甲方及其它工种工作。(7)具体操作程序及方法见技术交底。(技术交底文件是本合同
