家具销售合同四篇_1

《家具销售合同四篇_1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《家具销售合同四篇_1（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、家具销售合同四篇 家具销售合同 篇1 甲方（卖方）：_签订地点：_乙方（买方）：_签订时间：_双方根据合同法、消费者权益保护法等法律法规，协商一致，签订本合同。第一条：乙方于_年_月_日在青岛_家具市场_区_号购买甲方以下商品：_家具名称货号规格质材颜色单位单价数量金额合计金额：_万_仟_佰_拾_元（￥：_）第二条：三包有效期一年，详见鲁质技监质发27号文。第三条：定货时，收取货款总额_%的定金（乙方违约定金不予返还，甲方违约定金双倍返还。），余款提货或送货时付清。第四条：自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。第五条：甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款

2、，经乙方验货签收，并由甲方开具发票，同时向乙方提交产品说明书、质量保证书、保修卡等单证。第六条：送货时间：_年_月_日_点地址：_第七条：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的_%向乙方支付违约金。第八条：购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在_天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与产品说明书、质量保证书明显不符提出更换或退货湖南工程公司要求的，甲方应予以更换或退货。第九条：其他约定事项：_第十条：甲乙双方发生争议，应协商或提请有关部门调解解决，解决不成时，按以下第（_）项处理。1。提交_仲裁委员会仲裁；2。依法向人民法院提起诉

3、讼。第十一条：本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。甲方：（盖章）_乙方：（签字）_经办人：_身份证号：_联系电话：_联系电话：_年_月_日 家具销售合同 篇2 甲方（卖方）： 合同编号： 20_(请自填)052501 签订地点： 乙方（买方）： 时 间： 20xx年05月25日依据中华人民共和国合同法及其相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立合同如下：第一条 红木家具基本情况第二条 质量标准：每件红木家具应符合QB/T2385-20xx 新版中国深色名贵硬

4、木家具标准规定的树木名称，产品标识和实际用材符合，且不低于样品同等质量。第三条 付款方式：定货时，甲方收取货款总额20 %（不得超过20%）的定金（乙方违约定金不予返还，甲方违约定金双倍返还），余款提货或送货时付清。第四条 自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。1第五条 甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无产品质量承诺书进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。第六条 违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的0.5%向乙方支付违约金。第七

5、条 购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在7天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。第八条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列两种方式解决：（一）提交（二）依法向人民法院起诉。第九条 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。甲 方（签章）： 乙 方（签章）： 电 话：电 话：开户银行： 开户

6、银行： 户名：户名： 帐 号：帐 号： 家具销售合同 篇3 发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、生产厂家三、合同工期全部家俱的工期为 日历天，其中：于合同签定后 日历天完成工厂制作并送达现场，到场后 日历天内完成现场摆放与安装。四、质量标准五、合同价款合同金额（大写）：（小写：￥ 元）本工程材料采购安装采用合同总价包干形式。六、组成合同的文件下列文件与本协议书一道构成本工程的合同文件的组成部分，并应分别作为

7、本协议书的一部分进行阅读和理解：上述相同层级中如包括多个文件，则文件的解释效力以时间为序，时间在后的优先解释。七、承包人的责任承包人向发包人承诺按照合同约定保质保量供货并在质量保修期内承担质量保修责任。八、发包人的责任发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。九、合同生效本合同双方约定：双方签字盖章后生效。发包人：（公章） 承包人：（公章）住所： 住所：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真： 家具销售合同 篇4 甲方(卖方)：合同编号：乙方(买方)：签订时间：依据中华人民共和国合同法及其相关法律、法规，遵照平等、自愿、

8、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立合同如下：第一条 红木家具基本情况第二条 付款方式：定货时，甲方收取货款总额20 %(不得超过20%)的定金(乙方违约定金不予返还，甲方违约定金双倍返还)，余款提货或送货前付清。预付款_ 余款_第三条 自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。第四条 甲方送货，费用由乙方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的质量、数量及款式等外观特征进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。第五条 购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在15天内派专人修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货(运费由乙方负责)。三年内包修，人为损坏除外。第六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列两种方式解决： (一)提交仲裁委员会仲裁;? (二)依法向人民法院起诉。第七条 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。甲方(买方)签字：_ 乙方(卖方)章：_ 甲方地址：_ 乙方地址：_ _ 负 责 人：_ 电 话：_ 电 话：_合同签订日期：_年_月_日