《联合体协议书模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《联合体协议书模板（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、精品（二）法定代表人证明及法定代表人授权委托书法定代表人证明投标人：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（单位公章）年月日法定代表人授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改（项目名称）（报建编号及标段号）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：代理人无转委托权法定代表委托代理人身份证复印件粘贴处感谢下载载投标人：（单位公章）法定代表人：（签字或盖章）身份证号码：委托代理人：（签字或盖
2、章）身份证号码：年月日（三）共同投标协议共同投标协议（如有）牵头人名称：法定代表人：法定住所：成员二名称：法定代表人：法定住所：鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（招标人名称）（以下简称招标人）（项目名称）（报建编号及标段号）（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：1 .L某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。2 .在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵
3、头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。3 .联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的分工，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。4 .联合体各成员单位内部的职责分工如下：按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：5 .投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。6 .联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。7 .本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。8
4、 .本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。牵头人名称：单位公章）法定代表或其授权委托人：L签字或盖章）成员二名称：（单位公章）法定代表或其授权委托人：（签字或盖章）备注：本协议书由授权委托人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书（六）投标人基本资料投标人基本资料1.投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传3网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目经理营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员经营范围备注注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本、安全生产许可证
5、等材料的复印件。2 .近年完成的类似项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人联系人及电话合同价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注注：1、本表类似项目定义及具体年份要求见投标人须知前附表2、每张表格只填写一个项目，并标明序号3 .正在施工的和新承接的项目情况表项目名称项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同价开工日期计划竣工日期承担的工作工程质量项目经理技术负责人总监理工程师及电话项目描述备注注：本表每张表格只填写一个项目，并标明序号4 近年财务状况表投标人须知前附表规定需提供有关支持性材料的，附经会计师事务所或审计机构审计
6、的财务会计报表，应附包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等。提供的具体年份要求见投标人须知前附表。5、近年信誉情况指企业是否具备管理体系证书，行贿犯罪记录，企业信用情况，荣誉情况、履约情况，有未出现重大工程质量和安全事故不良记录，是否处于破产清偿状态以及诉讼及仲裁等内容。其中诉讼及仲裁仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。应说明相关情况，法院或仲裁机构已作出判决或裁决的，应附此类判决、裁决等有关法律文书。提供的具体年份要求见投标人须知前附表。投标人须知前附表规定就上述内容需提供相关支持性材料的，应附有关材料复印件。精品感谢下载!欢迎您的下载，资料仅供参考感谢下载载
