《土石方工程施工合同实例》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土石方工程施工合同实例（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、土石方工程施工合同甲方：（发包方）乙方：（承包方）依照中华人民共和国合同法和相关法律法规等规定，为明确两边在工程承包中的权利义务和责任。确保工程任务的全面完成，在志愿平等的原那么下，经甲乙两边协商同意签定本合同。一、工程概况（1）工程名称：*项目土石方工程（2）工程地址：（3）工程范围：A、包挖、运、填、整平（1千米之内），本合同土石方工程量暂定约200万立方米。B、本工程所有挖方全数回填于现有取土区正前方的大山坑。C、石方爆破、清运及外运土石方超出回填区，单价另议。（4）工程总造价：经两边确信本合同综合单价元/m3,全数工程造价暂定为人民币6000万元（大写陆仟万元人民币）。二、工程期限本工
2、程打算2021年5月25日动工（具体以甲方开具的动工通知书为准），施工期为180天，假设发生不可预见或不可抗力时，工期顺延。三、工程质量乙方依照甲方提供的图纸及涂料进行施工。确保工程质量、工程完工验收时，应按图纸和验收标准执行。四、工程价款结算1）本合同的工程量是暂定数量，待甲乙两边一起校运后作为最终结算的依据，按实际签证结算。（2）工程价款结算与拨付方式：甲乙两边签定正式合同文本生效后，甲方开具动工通知书三个工作往后，拨付预付款按合同总造价百分之三予乙方（按暂定200万m3计算），乙方才进场，而后按工程进度每20天结付一次，直到完工。甲方预付工程款百分之三半途不回扣，于合同约定完工验收时扣回
3、。五、两边责任（1）甲方负责理顺本地村民关系，征地补偿、电杆迁移、水电到位等费用。（2）甲方负责提供施工员，对该工程放样、测量。（3）关于甲方缘故造成或乙方施工机械及运输车辆误工或停工，甲方负责机械停置台班费及相关的实际损失，并相应顺延工期，机械停工补偿计算为挖掘机、装载机、汽车、推土机，补偿2000元/天，工人300元/天，假设停工天数超过15天，乙方有权解除本合同。（4）甲方不按合同规定预付或结算工程款，乙方有权停工及解除合同，除支付合同规定过的预付或结算工程款外应按超期天数。以天天按超期款项的千分之二支付滞纳金。（5）乙方依照甲方提供的施工图纸和相关资料编制施工方案并经甲方同意后施工。（6）乙方应制定平安方法，施工进程中假设发生伤亡事故一切责任由乙方承担。（7）乙方应台理组织施工，保证工程按期完成，工期每提早一天，甲方奖励乙方壹万元。同奖同罚。（8）乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。六、合同纠纷本合假设发生争议，由甲乙两边友好协商解决。假设协商不成可依法向人民法院起诉。七、附那么（1）本合同自两边盖章签字后生效。工程完工验收后自行失效。（2）本合同中有未尽事宜。两边能够依照具体情形议定另订条款。以便一起3）本合同壹式贰份，甲乙两边各执壹份。代表人：代表人：签定时刻：2021年月
