《工程合作框架协议范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程合作框架协议范本（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程合作框架协议范本甲方：代表：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：由甲方投资建设的工程（以下简称该项目），经甲、乙双方初步协商决定该项目由乙方负责工程施工，承包方式为施工总承包，现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议：一、项目概况1、项目地址：2、项目规模：该项目规模分期建设，一期项目的项目用地约万平方米，投资额约元，项目总投资约为 元。S工期要求：建设工期： 天;计划开工日期： 年M 日（具体开工日期以甲方开工通知为准）；计划竣工日期：年 M 日。4承包内容：乙方承包甲方项目总投资额为： 亿元的整个项目的施工任务(包括：土建和安装工程，以及所有配套设施)。二、计价及付款方式1、结算方式：本
2、次项目竣工结算采用 结算方式。2、付款方式：按月进度付款。(1)施工单位人员进场 天内付工程价的 %。(2)按每月已完工程量的 %支付工程款。(3)主体结构封顶付已完工程总量的 % (每月进度款不扣 除)。(4)审计结束后付审计价的 % (扣除之前支付的工程款) 剩余的%乍为保修金。(5)保修金退还：竣工期满一年退 %,竣工期满二年退%三、甲方责任1、甲方在本协议签订后，需向乙方提供本项目的相关图纸和技术 资料，以便乙方能够及时的完成工程预算，乙方在收到图纸和相关 技术资料完成本工程的预算工作，并上报甲方审核。2、甲方需要完成本工程前期的相关准备工作，做到各项准备符合 乙方的施工条件，相关前期
3、准备工作完成后，甲方需要向乙方出具 进场施工通知。S甲方提供本工程已经具备开工条件的手续：(1)建设工程规划许可证。(2)建设工程开工审查表。(3)规划部门签发的建筑红线验线通知书。(4)在指定监督机构办理的具体监督业务手续。(5)经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件。(6)建筑工程施工图审查备案证书。(7)建设单位驻工地代表授权书。(8)建设单位与相关部门签订的协议书。(9)甲方须提供该项目工程款支付的担保。四、乙方责任1、乙方在接到甲方出具的进场施工通知书后， 天内签订 建设工程施工合同，乙方施工队在 日内必须进场施工。如乙方不能按期进场施工的，甲方有权解除合同。2、乙方需保证安
4、全施工和文明施工。五、保证金支付及退还1、该项目合同履约保证金为现金： 元(大写： 元整)。2、双方签订建设工程施工合同且甲方提供完本工程已经具备 开工条件的手续和该项目工程款支付的担保后，乙方在接到甲方进 场通知书且桩机机械设备进场 大内，乙方向甲方一次性交纳 项目保证金人民币： 元(大写： 元整)，最迟延长期不得超过天，如乙方不能按期交纳该项目合同履约保证金的，甲方有权让乙方退场。S乙方向甲方交纳项目保证金之日起算 个月，甲方一次性向乙方退还该项目合同履约保证金现金： 元（大写： 元整），最迟延长期不得超过 天,如甲方不能按期退还该项目合同履约保证金的，甲方承担违约责任。六、违约责任1、甲
5、方如不能按时付款或退还合同履约保证金，甲方需要向乙方 支付元/天的违约赔偿，但最长延期付款时间不得超过 天，同时由此产生的所有损失和工期延误均由甲方承担，与乙方无关。2、乙方如不能按期完工交房，逾期按照 元/天向甲方支付违约金进行处罚，但最长时间不得超过 天。S若甲方不能按要求退还该项目合同履约保证金和不能按合同条 款进行支付工程款，乙方有权让担保方承担甲方的所有违约责任。七、争议解决协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互 利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向 方所在地人民法院诉讼。八、其他1、本协议一式份，双方各执份。2、本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中 进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。S未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补 充解决。甲方（签章）：代表人（签字）：_日乙方（签章）：代表人（签字）：_日
