《施工承包合同集锦七篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工承包合同集锦七篇（33页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、施工承包合同集锦七篇在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现的次数越来越多，签订合同也是特别有必要的行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是我细心整理的施工承包合同7篇，希望能够帮助到大家。施工承包合同 篇1经甲乙双方友好协商，一样同意以下各项条款内容：一、双方名称、场所、联系电话：二、标的：1、甲方情愿将工程全部施工技术资料发包给乙方。2、本合同中所指“施工技术资料”是指：桩基资料、土建资料、水电安装资料（一般建筑室内水电安装资料、强电部分）、钢结构资料、幕墙资料、智能化限制资料（弱电部分）、竣工备案资料、平安台帐资料、消防资料、竣工图编制。3、本条其次款中“竣工备案资料”是指建设单位
2、向当地建设行政主管部门办理房屋备案所用的全部资料；若本工程建设单位托付施工单位负责编制，则乙方情愿替甲方完成“竣工备案资料”的编制工作（但该部分费用须另行结算，详参本合同第条第款）。三、数量：1、本工程施工技术资料合计一式三份，一份由乙方负责移交当地城建档案馆，一份由甲方负责移交建设单位，一份由甲方负责移交施工单位。2、本工程施工技术资料一式三份中仅一份为原件且须移交当地城建档案馆，其余两份均为复印件或影印件；3、若本工程甲方认为施工技术资料原件份数不足须增加，则该部分产生的费用须另行结算（详参本合同第六条其次款）。四、质量：1、乙方须按当地建设工程质量监督站的质监要求、城建档案馆存档要求、监
3、理单位监理资料归档要求、施工单位施工技术资料归档要求进行编制。2、本条第一款所述全部编制依据和要求均需由甲方在工程刚开工以书面形式通知乙方；否则本工程施工技术资料编制依据由乙方自行确定。3、本工程施工技术资料编制过程中，施工技术资料中全部“项目经理（签名）”、“设计单位（签章）”等签字盖章均由甲方自行负责，且与乙方无关。4、本工程施工技术资料编制完成后，由乙方负责分别装入档案盒并分别移交给甲方或城建档案馆。五、专用条款：1、甲方在工程刚起先时须移交给乙方一套完整的施工图纸，工程结束后归还甲方，乙方须负责保管好。2、甲方在工程施工过程中须刚好把相关工程变更联系单、原材料/构配件/设备质量保证资料
4、（包括质保单、合格证、检验报告、认可推广证等）移交给乙方，且须均为原件，否则因此产生的责任由甲方自行负责。3、工程各项验收前五天甲方应提前通知乙方做好充分的打算工作。4、工程施工过程中甲方须刚好协作乙方打算把相关试件试块送达当地检测中心，并由甲方负责送样费用。5、本工程施工技术资料所用纸张、打印复印耗材、档案盒（袋）、笔等均由乙方向甲方实报实销，但须以有效凭证为据。6、本工程所发生的有关原材料/构配件、试件试块测试由甲方自行负责；若由乙方负责填报发送，则甲方应在酬劳中另行计算（取样制作等工作由甲方自行负责）；7、乙方基于双方的友好合作、相互信任、社会信誉及本工程施工进度等因素，乙方情愿为甲方无
5、偿供应如下服务：乙方替甲方完成本条第六款所述内容，但当发生困难时仍须由甲方自行出面解决；8、甲方须在竣工验收完提交乙方两套完整的施工图纸，便于编制三套竣工图（若甲方认为竣工图套数不足须另行增加，则该部分产生的费用须另行结算，详参本合同第六条第三款）。9、甲方须为乙方在工程现场单独设立一办公室，内置一台复印机、一台电脑、一台打印机（最好是激光型）、两张办公桌、三张办公椅，并保证电脑能宽带上网。10、其他须要申明的内容有：六、酬劳：（一）支付金额：12圆人民币）支付给乙方作为酬劳（此费用已包括本合同第五条第六款所述费用）。2圆人民币）支付给乙方，作为本合同其次条第三款所述费用（即编制竣工备案资料）
6、。3圆人民币）支付给乙方，作为本合同其次条第三款所述费用。（二）付款方式：4、本条第一款所述资金付款方式为：本合同经甲乙双方签字盖章生效即预付30%，主体中间结构验收即支付40%，竣工验收即支付20%，竣工备案资料编制完成、资料移交完毕即一次性付清余款。5、本条其次、第三款所述资金付款方式为：在竣工验收即一次性付清。七、合同时限：1、本合同自甲乙双方签字盖章后即行生效。2、本合同规定的甲乙方完成各自应当履行的义务该合同自行失效。八、违约责任：1、甲方未按时执行本合同所规定的义务时，一是须马上执行，二是甲方若想推迟执行时限则须征得乙方的书面同意，否则乙方可以提请仲裁或法院。2、乙方未按时执行本合
7、同所规定的义务时，一是须马上执行，二是乙方若想推迟执行时限则须征得甲方的书面同意，否则甲方可以提请仲裁或法院。3、乙方延误甲方正值合理的工程验收、资料移交事项的，由乙方马上整改完毕，并由乙方负责一次性赔偿给甲方￥5000元（即伍仟圆人民币）的违约金。4、若甲方未按本合同规定的支付金额、付款方式支付资金的，应当一次性支付完应支付部分资金并且赔偿给乙方￥5000元（即伍仟圆人民币）的违约金。九、合同争议解决方式：1、若甲乙双方发生合同争议，须按如下依次处理争议：首先由甲乙双方自行友好协商解决，并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件，调解协议须经甲乙双方签字盖章方为有效；若上款未见效果，则甲乙
8、双方任一方均可提请双方均信任的单位或个人出面调解处理，并应形成新的书面调解协议作为本合同的补充附件，调解协议须经甲乙双方签字盖章方为有效；若上述两款执行后仍未见效果，则任一方均可提请仲裁机构或法院进行裁决，且双方均须执行裁决看法。十、合同其他规定：1、本合同全部文字、数据不得采纳手写涂改增删，必需经双方协商同意后重新电脑打印，双方重新签字盖章方为有效，否则一律无效。2、本合同尚有附件施工技术资料承包合同附件，附件须与合同母体同时执行，附件若与母体发生冲突须按附件执行，附件和母体具有同等法律效力。3、本合同（包括全部附件）均须壹式贰份，甲乙双方各执壹份，且具有同等法律效力。4、本合同订立过程、合
9、同内容等与现行国家法律、法规相抵触处，均按现行国家法律、法规执行。甲方：乙方：签证日期：签证日期：施工承包合同 篇2(一)关于工程内容和范围的确认招标人和中标人可就招标文件中的某些详细工作内容进行探讨，修改、明确或细化，从而确定工程承包的详细内容和范围。在谈判中双方达成一样的内容，包括在谈判探讨中经双方确认的工程内容和范围方面的修改或调整，应以文字方式确定下来，并以“合同补遗”或“会议纪要”方式作为合同附件，并明确它是构成合同的一部分。对于为监理工程师供应的建筑物、家具、车辆以及各项服务，也应逐项具体地予以明确。(二)关于技术要求、技术规范和施工技术方案一双方尚可对技术要求、技术规范和施工技术
10、方案等进行进一步探讨和确认，必要的状况下甚至可以变更技术要求和施工方案。(三)关于合同价格条款依据计价方式的不同，建设工程施工合同可以分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。一般在招标文件中就会明确规定合同将采纳什么计价方式，在合同谈判阶段往往没有探讨的余地。但在可能的状况下，中标人在谈判过程中仍旧可以提出降低风险的改进方案。(四)关于价格调整条款对于工期较长的建设工程，简单遭遇货币贬值或通货膨胀等因素的影响，可能给承包人造成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法限制的风险损失。无论是单价合同还是总价合同，都可以确定价格调整条款，即是否调整以及如何调整等。可以说，合同计价方式以
11、及价格调整方式共同确定了工程承包合闶的实际价格，干脆影响着承包人的经济利益。在建设工程实践中，由于各种缘由导致费用增加的几率远远大于费用削减的几率，有时最终的合同价格调整金额会很大9远远超过原定的合同总价，因此承包人在投标过程中，尤其是在合同谈判阶段务必对合同的价格调整条款予以充分的重视。(五)关于合同款支付方式的条款建设工程施工合同的付款分四个阶段进行，即;预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。关于支付时间、支付方式、支付条件和支付审批程序等有许多种可能的选择，并且可能对承包人的成本、进度等产生比较大的影响，因此，合同支付方式的有关条款是谈判的重要方面。(六)关于工期和修理期中标人与招标
12、人可依据招标文件中要求的工期，或者依据投标人在投标文件中承诺的工期，并考虑工程范围和工程量的变动而产生的影响来商定一个确定的工期。同时，还要明确开工日期，竣工日期等。双方可依据各自的项目打算状况、季节和施工环境因素等条件洽商适当的开工时间。对于具有较多的单项工程的建设工程项目，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收(例如成批的房屋建筑工程应允许分栋验收;分多段的马路修理工程应允许分段验收;分多片的大型浇灌工程应允许分片验收等等)，并从该批验收时起起先计算该部分的修理期，以缩短承包人的责任期限，最大限度保障自己的利益。双方应通过谈判明确，由于工程变更(业主在工程实施中增减工程或变更设计等)、
13、恶劣的气候影响，以及种种“作为一个有阅历的承包人无法预料的工程施工条件的改变”等缘由对工期产生不利影响时的解决方法，通常在上述状况下应当赐予承包人要求合理延长工期的权利。合同文本中应当对修理工程的范围、修理责任及修理期的起先和结束时间有明确的规定，承包人应当只担当由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷。承包人应力争以修理保函来代替业主扣留的保留金。与保留金相比，修理保函对承包人有利，主要是因为可提前取回被扣留的现金，而且保函是有时效的，期满将自动作废。同时，它对业主并无风险，真正发生修理费用，业主可凭保函向银行索回款项。因此，这一作法是比较公允的。修理期满后，承包人应刚好从业
14、主处撤回保函。(七)合同条件中其他特别条款的完善主要包括：关于合同图纸;关于违约罚金和工期提前奖金;工程量验收以及连接工序和隐藏工程施工的验收程序;关于施工占地;关于向承包人移交施工现场和基础资料;关于工程交付;预付款保函的自动减额条款等等。施工承包合同 篇3项目甲方：项目乙方：依据中华人民共和国合同法的规定，经甲乙双方协商一样，签订本合同，详细内容如下：一、工程名称、工程内容和工期。1、工程名称：2、工程内容：3、承包方式：根据工程内容和图纸设计要求实行包工包料，按甲方要求施工。4、承包工程面积：建筑面积总计米。二、工程造价、工程款支付。1、工程造价按建筑面积计算，每平方米为元，总价款为元，
15、大写元（本价位不包含税金）。2、工程款支付：双方合同签订后预料总工程款的 %，其余款项按工程进度支付，竣工后经双方验收合格，除留3%的质量保证金外，一次性付清剩余工程款。三、甲方负责1、供应完整的图纸设计和施工资料，以便乙方进行施工；2、负责土建各专业施工班组交叉作业的协调工作；3、供应临时仓库，确保施工期的水电正常供应。四、乙方负责1、依据甲方要求，根据设计图纸施工；2、施工界限，从室外散水1.5米以外起，至室内建立物的分项项目完成；3、在施工期间应做好平安防护工作，如发生平安责任事故由乙方负责。施工承包合同 篇4分项工程发包方（甲方）：分项工程承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协商达成一样，特制订本合同。一、承包对象及供应工作内容1、工程名称：2、工作内容：外墙涂料
