《工程合同集锦七篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程合同集锦七篇（53页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程合同集锦七篇 随着时间的推移，我们用到合同的地方越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是我细心整理的工程合同7篇，仅供参考，欢迎大家阅读。 工程合同 篇1建设单位(甲方)：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_设计单位(乙方)：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,依据_批准的安排任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。第一条甲方托付乙方担当_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,批准总投资为_万元,建设地点在_。其次条甲方的义务1.甲方应在_年_月_日以前,向乙方提交业经上
2、级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前,应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必需保证质量,不得随意变更。2.刚好办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参与竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应供应必要的工作条件,并在生活上予以便利,在设计和施工过程中因技术上的特别须要进
3、行试制试验,所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必需维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复运用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复运用。第三条乙方的义务1.乙方必需在_年_月_日以前,向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_份,技术设计文一式_份,施工图设莆募?皇絖_份,甲方如另需增加文件份数和须要模型,另行收费。_年_月_日以前,乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。(大型建筑安
4、装工程,甲乙双方可视详细状况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。2.乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责担当。4.设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参与隐藏工程验收和工程竣工验收。第四条设计的
5、修改和停止1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条方法计算。3.甲方因故要求中途停止设计时,应刚好用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。第五条设计费的数量和交付方法本设计合同生效后_天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向
6、甲方提交初步设计方案后_天内,甲方应向乙方支付_%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。第六条嘉奖与违约责任1.在合理的工程投资限制数内,由于乙方采纳先进技术或合理建议而节约了工程投资,应从节约投资额中提取_%嘉奖乙方。2.由于甲方不能按期、精确供应有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日_元计算增付设计费。3.甲方不根据合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应依据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违
7、约金。4.由于乙方的缘由,延误设计文件的交付时间,每延误_天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方接着完善设计任务,并视造成的损失奢侈大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与干脆受损失部分设计费相等的赔偿金。第七条其他约定_本合同自_年_月_日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷,双方应刚好协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由
8、上级主管部门调解;调解不成,可选择：(1)向仲裁机构申请仲裁,(2)干脆向人民法院起诉。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_份,送_、_、_等单位各留存一份。建设单位(甲方)：_代表人：_年_月_日设计单位(乙方)：_代表人：_年_月_工程合同 篇2工 程 名 称：工 程 地 点：合 同 编 号：（由勘察人编填）勘察证书等级：发 包 人：勘 察 人：签 订 日 期：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局建设工程勘察合同发包人:勘察人:发包人托付勘察人担当 岩土工程勘察任务。依据及国家有关法规规定，结合本工程的详细情况，为明确责任、协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人
9、协商一样，签订本合同，共同遵守。第一条 工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务托付文号、日期：1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：任务是满意施工图设计须要，技术要1.6承接方式：1.7预料勘察主要工作量：按业主供应的钻孔布置平面图实施取样；试验孔 XX个钻孔，一般鉴别孔XX个，孔距不大于XX米，取样试验孔孔深XXXXM; 一般鉴别孔孔深XXXXM，依据现场实际深度调整，但全部孔深不得小于XXM；同时必需达到国标取样的要求。其次条 发包人应刚好向勘察人供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。2.1供应本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范
10、围）、等批件（复印件）。2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置及布孔图。2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及详细位置分布图。2.5发包人不能向勘察人供应上述资料，由勘察人自行收集，发包人可以协作。第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交合格的勘察成果资料陆份，电子版一份 发包人要求增加的份数另行收费。求根据国标和 X X 地方标准要求和勘察组织设计执行 。第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费
11、方式。4.1开工及提交勘察成果资料的时间。4.1.1本工程的勘察工作定于月 日起先，天内完成全部勘察工作并提交勘察成果资料及合格的图审报告；由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况（设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等）时，工期顺延，费用不增加。4.2收费标准及付费方式本工程勘察费总包干价为元整（￥元） ，固定包干内含税（供应甲方财务认可的发票）、临时设施费、工程施工过程服务费、差旅费等其它费用；钻机进场当日，发包人向勘察人支付 / 元，提交合
12、格的勘察成果资料及合格的图审报告并经发包人认可后 日内支付合同固定总包干价中的 ，主厂房基础工程验收合格后支付10%，主体工程竣工验收合格支付5%。（基础验收支付10%不行更改，主体工程验收合格支付5%，如谈判不能执行，可在基础验收合格时支付，同时要求施工方主体验收提前盖章）第五条 发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生
13、人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。5.1.3发包人应落实土地征用、青苗树木赔偿、水电驳接口（施工用水、用电及管线费用由乙方担当）问题。5.1.4负责组织勘察成果资料审查。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务托付书要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格。若勘察人无力补充完善，需托付其他单位时，勘察人应担当全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收干脆受损失部分的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金。5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人
