《广东省建设工程施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广东省建设工程施工合同（43页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、工程编号： 合同编号： JSL080630 广东省建设工程施工合同工程名称：汕头市金砂东路（金环路衡山路）改造工程 工程地点：汕头市金砂东路（金环路衡山路）路段 发 包 人： 汕头市城市管理局 承 包 人： 广东长泰建设有限公司 签定日期： 广东省建设厅制 / 目 录第一部分 协议书一、工程概况1二、工程承包范围1三、合同工期1四、质量标准1五、交通组织2六、质量标准2七、合同价款2八、组成合同的文件2九、词语含义2十、承包人承诺2十一、发包人承诺3十二、合同生效3第二部分 通用条款 4第三部分 专用条款1定义 52合同文件及解释 53语言及适用的法律、标准与规范 54通讯联络 55工程分包
2、614发包人 615承包人717发包人代表818监理工程师819造价工程师820承包人代表823工程担保926不可抗力927保险1028进度计划和报告1031工期及工期延误1036质量目标1041发包人供应材料设备1045隐蔽工程和中间验收1047工程试车1048竣工资料1049竣工验收1150质量保修1154预留金1156提前竣工奖与误期赔偿费1257合同价款约定与调整事宜1260工程变更价款的确定1361物价和后继法律法规引起的调整1362支付事项1363预付款1364安全防护、文明施工措施费1565进度款1567竣工结算与结算款1568质量保证金1669合同争议1676合同份数16第四部
3、分 附件附件一：房屋建筑工程质量保修书18附件二：廉政合同21第一部分 协 议 书发包人:（全称） 汕头市城市管理局 承包人:（全称） 广东长泰建设有限公司 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况 工程名称：汕头市金砂东路（金环路衡山路）改造工程工程地点：汕头市金砂东路与金环路交叉口以西约50米处至金砂东路与衡山路交叉口东切点处 工程内容：实际改造路段总长1671米（金砂东路与天山路交叉口已改造完成外）；工程总造价约2907.8万元，其中金环路天山路为A段，造
4、价约2087.06万元，天山路衡山路为B段，造价约820.77万元。 工程立项、规划批准文件号： 汕市发改投200820号 资金来源： 财政拨款 二、工程承包范围承包范围: 按汕头市城建工程设计院设计的业务号2008-003工程设计图纸内容和委托汕头市粤建工程造价咨询有限公司编制并经市财政局审核的工程量清单报价表内容：包括道路(复合结构路面)、排水(含原下水道清淤)、绿化、照明、交通管制工程等三、承包方式包工、包料、包工期、包质量、包安全、包检测、包环保、包文明施工、包竣工验收的固定总价合同承包方式。四、合同工期A段施工工期：自2008年 月 日开工（开工日期以监理工程师的开工令为准）至200
5、8 年 月 日竣工共150个日历天。如遇不可抗力等因素延误工期，经发包人同意办理工期延误手续后，工期相应顺延。B段拟从2008 年 11 月 20 日开工（具体开工日期以总监开工令为准）共150个日历天，如遇不可抗力等因素延误工期，经发包人同意办理工期延误手续后，工期相应顺延。五、交通组织施工期间交通组织采用半封闭形式。六、质量标准 工程质量标准：工程质量必须达到国家施工验收规范合格及以上等级标准。七、合同价款 合同总价（大写）：中标价为：贰仟捌佰贰拾万贰仟捌佰玖拾肆 元；其中A段：贰仟零佰贰拾肆万贰仟贰佰伍拾捌元；B段：柒佰九拾陆万零仟陆佰叁拾陆元：合同总价（小写）：28202894元；其中
6、A段：20242258元；B段：7960636元：项目单价：详见承包人的投标报价书。八、组成合同的文件 组成本合同的文件及优先解释顺序按合同标准文本通用条款执行。九、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。十、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。十一、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十二、合同生效本合同订立时间： 2008 年 6 月 日本合同订立地点： 汕头市 发包人承包人约定本合同自双方签字
7、盖章之日起生效。发 包 人：（公章） 承 包 人：（公章） 地 址：汕头市中山东路213号 地 址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话：88525018 电 话： 传 真：88537428 传 真： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 邮政编码： 邮政编码： 电子邮箱: 电子邮箱:第二部分 合同通用条款（略）具体按合同标准文本通用条款执行第三部分 专用条款1、定义1.40 所采用的书面形式包括：（1） 文书（2）传真2、合同文件及解释2.2合同文件组成及解释顺序如下：（1）本合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）招标文件及书面答疑材料；（4）中标通知书；（5）投标书（包括工程预算书和工程量清单确认书）及其附件；（6）本合同通用条款；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸。当合同文件内容含糊不清或不相一致时， 在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，由汕头市仲裁委员会进行仲裁。3、语言及适用的法律、标准与规范3.3 约定适用的标
