《垫层承包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《垫层承包合同（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、市政工程施工合同市政工程施工合同发包方（全称）：秭归县郭家坝镇楚都大道改造工程项目部 （以下简称甲方）承包方（全称）：（以下简称乙方）依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的秭归县郭家坝镇楚都大道改造工程部份市政工程承包给乙方 。 为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关南昌居住主题公园部份市政工程施工事项协商一致， 特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下：一、工程概况1 、工程名称：秭归县郭家坝镇楚都大道改造工程部份市政工程。2、工程地点：秭归县郭家坝镇。3建设单位：神农架林区雄图建筑有限责任公司。
2、二、工程承包方式、范围和内容1 、工程承包方式为包清工、包安全、文明施工、包质量、包工期。2、工程承包范围为甲方负责施工的秭归县郭家坝镇楚都大道改造工程部份市政工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和建设单位、甲方认定的相关市政工程量为准。3、工程承包内容为秭归县郭家坝镇楚都大道改造工程市政工程中的砼垫层、人行道青石板铺设等有关施工内容。三、具体施工承包内容和清工承包计价依据1 . 18cm厚6%K泥稳定碎石垫层等施工承包内容和包清工计价依据。施工承包内容的6%水泥稳定碎石垫层、养护的人行道和人行道饰面块材粘合层下的碎垫层施工包清工单价为7元/褶。2 上述工作内容，在每天作业
3、下班前，必须及时完成落手清工作，做到材料分类归堆，放置整齐，做到工完料尽场地清和文明施工。3 乙方负责施工承包内容中所需材料的场内水平、垂直运输和进出工地的材料装卸工作，其中砌块甲方应供应至化粪池50 米内，检查井100 米内，如超出此运距甲方分管值班施工员应给予乙方签证补偿其余材料由乙方到市政项目部仓库领取。4 施工作业所需要的机具，如翻斗车、砼平板振动机、砼振动棒、铁镐、铁锹、灰桶、放样墙线、抹子、铝合金贴尺、榔头、凿子等施工基本机具，概由乙方自备和维修保养、保管，且乙方自备的上述机具必须满足其施工承包内容的施工需要，必须服从甲方施工现场的统一规范管理，乙方自备的上述机具费用均已综合考虑在
4、本合同给定的包清工单价内。乙方施工承包范围的施工内容，甲方为乙方提供搅拌机一台，泥浆泵二台，电缆和配电箱，但乙方应对甲方提供的机具设备妥善维护和保管，工程完工后及时交还甲方，对乙方非自然损坏的机具设备，乙方应参照市场价赔偿。5 乙方应根据其工程包清工价款，按甲方财务管理要求编制员工工资表给甲方。6 乙方包清工价款已包含其施工管理、施工机具、施工员工工资、奖金、各类津贴、夜餐、劳保福利、学习培训、技术措施、赶工费、人员机具进场、安全、文明施工、临设安置以及气候影响的停工、窝工之类非生产用工等施工涉及的全部费用。7 上述承包范围以外的施工内容，所发生的点工由项目部管理人员根据实际情况指定技工和普工
5、作业。甲乙双方约定在保证质量、安全和进度效率的情况下，技术按60 元/天计，普工按40 元/日计。8 遇特殊情况，现场需紧急处理的材料、机具等，乙方应无条件服从甲方指挥，予以清理或搬迁等。四、工程工期1 、本工程施工工期必须在保证工程质量前提下，组织充足的作业人员，与各相关工种密切配合，按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期，由于乙方原因造成停工，延期施工，则每延误一天按500 元处罚，罚款最多不超过其工程包清工价款造价的 5% 。2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位签证。乙方在上述情况发生3 天内，就延误时间、内容和因此发生的增加
6、费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报建设单位、监理并协助签证。五、工程质量甲乙双方约定的市政工程质量为按现行有关质量验收标准验收 ， 必须确保一次性合格，且必须具备优质工程质量验评要求和甲方企业标准要求，不准出现乙方施工质量问题引起对工程评优创杯的质量影响。如由于其施工质量问题，导致工程质量验收不合格或影响工程质量评优创杯， 除乙方无条件返工处理合格和满足优质工程质量验评要求外，甲方根据有关管理制度可视情对乙方作出质量处罚，乙方应无条件接受甲方的质量处罚。六、甲乙双方责任1 、甲方责任（ 1 ） 全面履行合同，确保乙方正常施工。（ 2 ）提供乙方要求的有关本工程的技术资料。（ 3 ）及时协助
7、乙方做好有关签证工作。（ 4 ）负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方无条件配合。（ 5 ）督促乙方做好安全管理，文明施工。（ 6 ）向乙方提供堆场、道路、设备作业等场地。（ 7 ） 甲方应为乙方提供临时设施和临时用水、临时用电，乙方员工住宿由甲方负责，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和甲方提供的机具、水费、电费 等由甲方负责承担。（ 8 ）负责向乙方做好安全教育，签订劳务合同和安全责任书，做好施工技 术交底和放样测量工作。（ 9 ）协调乙方内外施工环境，为乙方施工做好后勤服务。2、乙方责任（ 1 ） 全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施 工，严格履行质量、安全、文明施
8、工，工期的合同要求，确保正常施工。（ 2 ）服从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。（ 3 ）服从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。（ 4 ） 负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证其进场的机具设备能满足施工和甲方管理的需要，人员调配投入计划必须征得甲方同意，现场管理力量 必须满足施工和甲方管理的要求。（ 5 ） 因乙方原因造成的质量事故，乙方必须无条件按甲方和甲、乙双方合 同的要求返工至合格，并承担由此产生的全部施工增加费用。（ 6 ）进场后，按甲方要求及时向甲方提交甲方认定为齐全完整有效的相关资料。（ 7 ）全力配合有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。（ 8 ）工种之间必须友好相
9、处，相互配合，不得相互推诿扯皮。（ 9 ）乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由甲方批准许可，并由本人做好家属的安全教育工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。（ 10 ）严禁在宿舍内用火烧饭、随意拉电线和使用电饭煲，一经查实处没收器具并每次罚款200 元。如发生意外概由乙方承担责任和全部费用。（ 11 ）施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求商量解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款伍仟元；严禁在工地或宿舍内赌博，发现时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因 违反法律、行政法规被押送公安机
10、关处理，甲方不予承担任何责任和经济费用。（ 12 ） 乙方还必须和甲方签订劳务合同，员工工资按劳务合同要求保证发放到每个员工。乙方劳务人员进入现场施工，必须进行三级安全教育，严格执行安全规章制度，一旦发生安全事故，查清原因如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重采取重罚措施。（ 13 ） 发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报甲方，严禁隐瞒事故不报。（ 14 ） 积极配合甲方工作，做好上情下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。（ 15 ） 乙方本合同经济责任人，为甲乙双方约定的市政工程施工安全的第一责任人，应带头遵纪守法，不准违章指
11、挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证全员安全，施工顺利进行。（ 16 ） 积极配合项目部组织的安全知识学习，宣传及业余上课，并落实到每个职工，真正做到安全第一、预防为主，增强以人为本的现场安全气氛。（ 17 ） 乙方必须确保其专职管理人员的到位（规定必须至少有1 名专职管理人员满勤在现场） ，并严格履行职责，如不到位甲方有权对乙方作出每人每天100 元的处罚。（ 18 ）乙方作业所需的安全帽、工作服、雨衣等与甲方协商后，按照甲方管理要求，统一由甲方采购供应，做到全员配合，其发生的购备费用由乙方自行负责承担。七、安全生产、文明施工乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守安全生产操作规
12、程，设置专职安全员，并采取必要的安全防护措施，以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。八、材料供应本工程甲乙双方约定的市政施工所用的材料由甲方负责及时供应到位。九、质量验收工程具备质量验收条件，乙方在按现行相关标准、规范、规程等要求组织其承包范围内的质量验收，乙方自检合格后，报请甲方验收，甲方在接到乙方质量验收通知后，积极配合乙方进行质量验收。如甲方在整个工程质量创优中涉及到乙方工作内容，乙方应无条件配合。十、工程价款支付1 乙方在订立合同时自愿交纳 2 万元人民币作
13、为工程施工作业人员到位、质量、安全、文明施工保证金，乙方施工承包范围内工作完成后退还，不计任何利息。2、乙方工程量计算以建设单位和甲方认定的施工图、联系单、签证单和甲乙双方认定的签证单、联系单等为依据，工程包清工价款的结算按双方合同有关约定条款计算工程包清工价款。3、每月工程包清工价款结算，工程施工质量合格的基础上，办理好劳务、安全教育等手续的工人，当月出勤率不少于 25 个工日的，经市政项目部管理人员认可后，于下月 18 日至 20 日发放每月每人600 元整的生活费，编制工人工资表，随同出勤表上交项目部统一发放生活费。4、乙方施工承包范围内的工作内容完成后一个月内，甲方应付清全部包清工价款
14、。5、如由于乙方原因，乙方中途退场停止施工，甲方和乙方的价款结算，按已完成的工程量的 70% 结算，乙方保证金由甲方视情处理。十一、附则1、乙方必须有效组织施工人员、机具，必须满足本工程的施工进度、质量、安全等需要，严禁转包，一旦发现乙方有转包现象，甲方有权单方面终止双方施工合同，乙方所完成的工程价款应无条件由甲方自行处理。2、乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行项目部、公司的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱，质量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止双方施工合同，另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。3 在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向甲方企业所在地人民法院起诉。4、本合同一式四份，甲方、乙方各执壹份，报送甲方劳务公司、分公司各壹份。5、本合同由甲、乙双方经济责任人签字之日生效，工程价款结算之日失效。6.本合同于年 月 日订立。甲方经济责任人（签字）： 乙方经济责任人（签字）：身份证号： 身份证号：电话：电话：手机：手机：附：乙方经济责任人身份证复印件
