《深圳市小型(家庭)装饰工程施工合同[页3]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳市小型(家庭)装饰工程施工合同[页3]（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、深圳市小型（家庭）装饰工程施工合同页3深圳市小型（家庭）装饰工程施工合同深圳市小型（家庭）装饰工程 施工合同9.1、 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方 因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按的约定拨付款，每拖期一大，按付款额的% 支付滞纳金。9.2、 于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元 违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲 方支付乙方元，作为奖励。9.3、 乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时， 除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方 元，作为奖励。9.4、 乙方应妥善保护甲方提供的
2、设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.5、 甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结 构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并 承担损失。9.6、 未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线， 由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。i9.7、 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。9.8、 争议或纠纷处理10.1、 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进 度的前提下，双方可采取协商解决或请消费者委员会进行调解。10.2、 当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时， 双方可选择下列一种方式解决：(1)向深圳仲裁委员会申请仲裁；(2)向人民法院起诉。第11条其它约定第12条附则12.1、 本工程自工程验收合格之日起，保修期限为一年。12.2、 本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 一份，乙方执一份。建设主管部门、建设工程造价管理站各一份， 均具同等效力。12.3、 附件12.4、 图纸或作法说明12.5、 项目一览表12.6、 预算书12.7、 提供货物清单12.8、 纪要 (6)设计变更12.9、甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人： 法定代表人：代理人： 代理人：单位 2
