施工承包合同范文汇总九篇

《施工承包合同范文汇总九篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工承包合同范文汇总九篇（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、施工承包合同范文汇总九篇 在人们的法律意识不断增加的社会,越来越多事情须要用到合同,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么我们拟定合同的时候须要留意什么问题呢？以下是我细心整理的施工承包合同9篇,欢迎阅读与保藏。施工承包合同 篇 甲方: 乙方: 甘溪乡白合村 水池由乙方:谭永福承造包工 3250元)。双方协商定下事项： 一水池约5.5方，池深1米，池内水泥光面,池基面水泥板压顶。 二修水池x元。 三协助材料:水泵一台(800元)、水管(30元）、电线(150元)。 四付款方式乙方工程完工后甲方三日内付清工程款。 此合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方： 乙方： 20xx年月日20x年月日电

2、话:电话:施工承包合同 篇2 甲方:合川市大石建筑工程公司鞋业商城商铺工程项目部(以下简称甲方) 乙方:xxx(以下简称乙方) 为了建好鞋业商城商铺工程,甲方原将商城单元工程约5000平方米承包给乙方,双方本着同等互利、协商一样,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,并结合本工程的详细状况订立本协议。一、工程名称:鞋业商城商铺工程d单元二、工程地址:渝西科技工业园区 三、建筑面积:约50002四、建筑结构:砖混结构 五、承包方式：包工包料六、工程造价:含价有税费3元m2 七、合同工期：总计天数150天，以甲方的开工通知之日起计算。因不行抗力因素顺延。八、本工程为双包工程,包括土建,安装及附属工

3、程,在施工过程中价需设协助设施、设备、机具、临设及水电和后勤等均由乙方负责(地板以一般地板、墙体涂料为一般涂料,如有更改，双方另行协商)。 九、双方决算量以甲、乙双方实际验收量为依据。 十、工程价需材料的试压试验工作及费用均由乙方负责，甲方进行协调和协作试验资料交由甲方统一管理。 十一、施工中的详细要求： 1、质量要求:本工程的质金以国家和建设方,甲方的详细要求为标准验收的建设方,监理公司以及有关职能部门签字盖章为准。 2、平安责任:乙方在施工过程中,应严格根据国家的有关规范平安技术操作积累进行施工，做到文明施工,场地整齐,平安措施完善、得当。乙方在施工过程中,在其承包范围内,所发生的一切平安

4、事故均自行负责。、估算及付款方式:估算以甲、乙双方现场实际收方工程量为准,协议签字后,由乙方垫资进场施工基础完工阅历收合格7日内支付工程款15万元,工程竣工后验收合格后,甲方在15日内付足乙方工程总价款的0%，剩余5%的工程款甲方按国家规定扣除质保金后在半年内付清。 、工期要求：由于本工程工期紧,任务重，乙方必需严格根据甲方的施工进度要求进行施工,不得以任何借口停工或延误工期,如发生以上状况则属违约,乙方应支付甲方总造价违约金10%,而且甲方有权解除协议，其一切损失概由乙方负责。 十二、签定本协议时,乙方向甲方缴纳履约保证金叁万元,本保证金在甲方第一次拨付工程款时退还给乙方。十三、违约责任:若

5、一方违约,由违约方赔偿对方造成的一切损失。 十四、真它未尽事项,由甲、乙双方协商解决,本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份,协议由双方签字生效,有效期至工程完工并结清全部工程款后自然失效。 甲方:合川市大石建司铜乙方： 商业商铺工程项目部 表人： 表人: 签字日期: 年月 日施工承包合同篇3 发包方(以下称甲方）： 承包方(以下称乙方）： 依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条 工程项目一、工程名称: 麻城宋埠40光伏发电项目光伏板安装工程二、工程地点: 麻城宋埠 三、承包方式:包工、包机械、

6、包平安 其次条工程期限 一、合同工期总日历天数10天 第三条 工程价款、结算及付款方式 本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元组(一组24块电池板)。 、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量的确认，全部工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用. 第四条甲乙方责任 、甲方需把料运至安装现场。 2、乙方安装光伏板必需达到组与组之间高差不大于1。 3、乙方安装光伏板在每组中须要保证整组光伏板在一个水平面上。 4、乙方需每天对自己成员进行平安检查,保

7、证施工现场零事故。 5、乙方需对自己完成的成果进行爱护,如现场发生破损，乙方需无条件进行修理。 第五条 平安施工 乙方必需留意平安事项,保证安装前对其相关人员进行平安教化。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。 第六条 奖惩责任 1、如8月20日前安装达到MW光伏板安装,则按W500元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的0%向守约方支付违约金。 第七条 纠纷解决方法 因本合同产生纠纷,如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 第八条 附 则 二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份，自双方代表签字。 甲方: 乙方： 代表:

8、代表:年_月_日 年_月_日施工承包合同 篇 X县 甲方：X人民政府(以下简称甲方) 乙方：X建筑安装工程有限公司(以下简称乙方） XX村马路砼路面改造工程经过公开招标评标，由乙方中标承建。为明确甲、乙双方的权利和义务,经双方协商一样,特签订如下合同，共同遵照执行。 一、工程总价及结算依据该工程承包价为:23621730元（人民币 贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费），本工程采纳总价承包合同形式计算工程承包合同总价(合同价不包括浆砌片石水沟,片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算)。施工单位按图施工，以合同中的总价进行决算,建设方供应的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和投标书参

9、考。 二、工程内容 X村马路砼路面改造工程长 4.37216 公里，对路基进行整治，铺筑水泥稳定层(底基层水稳层可用片石补强)，新铺水泥砼路面。改造为四级水泥砼路面,路基宽.米,0水泥砼路面宽3.米，C20水泥砼路肩0.7米，增设部分涵洞、防护设施、排水沟等附属设施，详见设计文件。三、材料供应及要求 1、本工程所需水泥按县马路指挥部单价90元/吨由甲方选购,乙方自行运输,在运输施工中乙方只能用于该路段修建，否则，发觉一次,扣乙方工程款壹万元;其他材料由乙方自购。 2、材料质量要求 (）河沙：河沙或机械吸沙;(2）片石：30号强度以上； （）碎石:正规产地碎石；（4）条石：00号强度以上; (5

10、）水泥:3.5级一般水泥,须有厂家质检部门的合格证书或质检书。 3、凡经质量监督小组的监督员或县质检站或农村马路建设指挥部建管处现场人员抽验发觉不合格材料,一律不得运用,并限期运出现场，否则由监理工程师或建设单位组织运出，产生的费用由施工单位担当,并在工程进度款中扣除。 四、工期 1、本标段工期6个月（日历工期)，自0xx年9月3日至20xx年3月2日(详细工期起先时间以指挥部开工令为准）。 2、工期允许延长的条件： (）建设单位变更设计，阻碍了施工进度； （2）异样恶劣的气候条件，影响施工平安或工程质量；（3)建设单位通知短暂停工。3、工期延长的确定,若发生第2条规定的状况之一，施工单位应书

11、面报请甲方同意后,方可顺延工期。 4、除第2条规定的允许延长工期的条件外，施工单位签订施工合同后连续15天不进场动工,视为违约，甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金。若施工单位连续2天停工，甲方除收缴履约保证金外,有权清场，干脆解除与施工单位签订的施工合同，并追究施工单位的违约责任，同时按施工单位所完工程量结算，工程款在二年内支付，不计息。 、施工单位每延误一天惩0元,提前完工一天奖00元。 、该工程以竣工验收合格之日为竣工日期。五、甲方的一般义务1、开工前为乙方办理属甲方完善的施工所需的各种手续。 2、帮助乙方落实施工所需砼拌合场水、电管网,以保证施工须要,费用由乙方担当。3、派驻

12、现场质量监督人员,监督乙方施工质量。、帮助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜。、依据乙方的竣工报告，组织有关部门检查验收。 六、乙方的一般义务1、严格根据合同规定的承包范围及内容组织施工，保证质量，按期完成工程任务。 2、做到施工现场符合平安文明施工有关规定。 3、接受甲方、铜梁县马路质量监督检测站、县农村马路建设指挥部建管处对施工现场的质量监督。、工程完工后,按交通部马路工程交(竣)工方法编制工程竣工资料及决算报告，一式六份并送交甲方归档。 七、工程质量检查验收及标准 、乙方必需按图施工，几何尺寸不得擅自改动。2、本合同工程质量,按交通部TF80-x马路工程质量检验评定标准执行,必需达

13、到合格工程或优良工程。 、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。经自检或甲方、质检站检验不合格材料，一律不准运用,并限三天内自行运出施工现场。 、施工中,乙方必需根据施工设计图和交通部现行马路工程技术规 范进行施工，各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全，数据真实牢靠,各个工序完结后，经监理、甲方、质检站检验验收合格后,方可进行下一个工序施工。否则,将不予计量。 5、砌筑的砂浆、路面砼协作比应符合设计要求，必需试压件，拌和匀称,随拌随用。6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的，乙方必需无条件返工,直到达到设计要求,所发生的返工费用由乙方担当。 7、乙方在施工中不接受甲方、质检站整改看

14、法的，甲方有权终止乙方承包合同，所造成的损失由乙方担当。 8、工程完工后,乙方应采纳书面通知甲方验收。甲方在接到通知后15日内组织有关部门检查验收。 9、阅历收若是乙方缘由造成工程质量达不到设计要求,乙方必需无条件在限期内返工直至达到合格工程。由此造成逾期交付的，应担当工期延误责任。若在限期内不返工,建设单位有权另行组织其他施工单位施工,所产生的费用在承包方工程款中扣除。 10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算,质保为两年。保修期内若发生质量缺陷,乙方应无偿返工达到合格工程,若乙方不履行返工义务，则由甲方组织他人修复，所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。 八、施工平安 1、乙方在

15、施工过程中,应切实加强平安管理，做到平安施工、文明施工。施工时需设立平安警示标记，必需确保车辆和行人平安。若发生平安责任事故概由乙方全部担当法律及经济责任,甲方不负任何责任和费用。 、在施工作业中,因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。 九、工程款结付与履约保证金的返还1、本工程分四次支付镇自筹部分工程款(县补助资金按县相关政策支付),路基完工付0万元、水稳层完工付40万元、20混凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付1万元，余款除质保金外从工程完工验收之日起二年内付清,不计息，如未付清余下工程款按信用社同期贷款利率计算。完工完成0%时,退还5%履约保证金;全部工程交工验收合格后，退还余下履约保证金。 、该工程质保期二