《公路绿化施工合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路绿化施工合同范本（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、下载后自由修改公路绿化施工合同范本合同协议CONTRACT TEMPLATE专业人员精心编制，内容完整清晰可直接套用公路绿化施工合同范本专业版发包方（甲方）：承包方（已方）：经公开招标，甲方将 绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确 双方职责，特签订本合同，条款如下：1、工程地点： 。2、工程总造价： 万元（大写）。3、工期乙方确保在 年 月日开工，于 月日完工，工程标准达到合格 级。4、开工准备 甲方前期使施工现场具备施工条件， 并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸
2、后，尽快做 出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。5、工程款支付苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的 1/3 ；半年后经复验合格，再付 合同价的 1/3 ；工程初验后 15 个月经验收合格，按审计决算付清余款。6、工程质量（1）所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；（2）施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问 题造成返工，其费用由乙方全部负责；（3）乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；（4）乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。7、养护管理和质量要求（1）大树及时支撑，支
3、柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；（2）栽植后及时封堰浇透水；（3）及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；（4）苗木要及时防治病虫害；（5）苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；（6）乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木 个月，养护标准达到，其间发生的费用由乙方负担。8、违约责任甲方责任：（1）甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收， 其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金 元。（2）甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工 程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。乙方责任：（1）工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的
4、损失由乙方自行承担。（2）乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外 不能按期完成的，每推迟一天罚款 元。9、甲乙双方因合同发生争议 ，向 的单位或人员要求调解；调解或者协商不成的向 人民法院起诉。10、合同的生效与终止本合同自双方签字盖章后生效。 竣工结算， 甲方支付完毕， 乙方将工程交付 甲方后条款终止。11、合同份数本合同一式 份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执 _份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。12、本合同未经事宜，双方协商解决。甲方（盖章）：年月日签订地点： 乙方（盖章）：年月日 签订地点：合同注意事项：合同模板要结合您实际情况修改，请亲在签订正式合同时
5、注意以下几点！!签订合同时应注意以下事项：1要注意核实对方身份，如果对方是个人的，必须要保存对方的身份证复印件，如果对方是公司的，必须保存对方营业执照复 印件。2、注意授权，合同应当由有授权的人员签署，并加盖公司印章。3、明确合同价格是否含税。如果合同价格没有约定是否含税，通常理解是含税价。因此合同价格必须约定是否含税。4、指定收货人。如果我方是要送货给对方的，最好在合同中约定对方有权收货的人员。因为在交易过程中，在发生争议时，对方往往有可能否认收到货物，这时送货的一方必须证明货物已经送达，如果对方否认签收货物人的身份，送货人将陷于被动。如果在合同中约定了指定的收货人，这一问题就可以避免。5、
6、在合同中约定尽量多的联系方式，包括电子邮箱等。合同履行过程中的联络过程往往通过电子邮件来传输，电子邮箱是虚拟的地址，要证明电子邮件的真实出处有很大难度。因此在合同中对双方的电子邮箱进行约定，对证明双方的真实意思联络很有帮助。6、指定收款账户。有时收款账户可能与公司的账户不一致，这时在合同中约定收款账户，可以避免转账付款的争议。7、约定对方违约时的违约责任。违约责任是对方违约时应承担的赔偿责任，如果某项违约情况较复杂时，违约责任条款可以详细约定损失的计算方法及标准。8、约定诉讼管辖法院。诉讼管辖法院是指在合同履行过程中发生争议时应当向哪个法院起诉。原则上，要到对方（被告）所在地法院提起诉讼，这对起诉方而言不是特别有利。合同可以选择“合同的任何一方所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院”等与合同有着相应联系的法院作为诉讼管辖法 院。如果能够将诉讼管辖法院约定为自己所在地法院可以减轻自己诉讼过程中的压力。
