《施工合同锦集10篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同锦集10篇（56页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、施工合同锦集10篇随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，在达成看法一样时，制定合同可以享有肯定的自由。那么大家知道合同的格式吗？下面是我收集整理的施工合同10篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。施工合同 篇1甲方： 乙方：地址： 地址：邮编： 邮编：电话： 电话：法定代表人（托付代理人）：法定代表人（托付代理人）：开户行： 开户行：帐户： 帐户：甲乙双方为携手合作，促进发展，满意利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚恳信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一样，特签订本合同，以求共同恪守：第一条 工程名称 （指分包部分之间工程名称）其次
2、条 工程地点第三条 工程范围第四条 质量标准可依照工程施工详图、施工说明书及安装工程施工验收技术规范列出）。第五条 承包人（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表具体注明）。第六条 工程总价本工程包价计人民币 元整。第七条 工程包价本工程包价计人民币 元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）。第八条 付款方法第九条 工程期限按本合同第三条的工程范围自 年 月 日开工至 年 月 日止全部完工。第十条 中间开工本工程范围内的 工程，自 年 月 日开工于 年 月 日完成交工。 第十一条 双方联系制度及协作方
3、法 。第十二条 关于工程保密方法第十三条 违约责任第十四条 特别条款第十五条 合同有效期限本合同自双方签字盖章后马上生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。第十六条 合同份数本合同正式两份，双方各执一份，副本 份，总承包人收执 份（其中送拨款银行及发包人各一份）分包方收执 份。第十七条 合同附件总承包人： 负责人： 地址： 电话：分 包 方： 负责人： 地址： 电话： 年 月 日订立施工合同 篇2甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法及有关法律法规，在同等自愿的基础上，甲乙双方就安装暖气管道达成协议如下：一、 工程概况及承包方式工程名城：公寓暖气安装调试 工程地点：大兴黄村狼垡四村南楼
4、层22间房工程承包方式：包工包料暖气管用：XX,暖气片用：XX，锅炉用：二、 工程期限自20xx年X月X日至20xx年X月X日三、 工程价款及结算方式此工程实行包工包料施工的方式，双方协定总价为：X元整(人民币大写：X)元。合同签订时支付现金元，材料进场时支付现金元，安装结算时支付出保证金外剩余的工程款X元。本工程经甲方验收合格后无任何问题，一次性支付保证金。四、 乙方工程材料进场时，由甲方指定货物的位置地点，工程材料的平安由乙方负责。五、 产品的安装调试验收1、 乙方负责暖气管的安装、调试2、 安装的标准根据国家规范和行业要求，乙方竣工后通知甲方验收，乙方负责供应产品，合格证书，材料合格证。
5、、六、 乙方责任1、工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作。 如乙方没按合同规定时间交工，每迟一天，乙方向甲方支付总价款的1%的违约金，2、由于材料及安装不合格的要求，造成的责任及损失由乙方负责。七、 甲方责任甲方应为乙方入场施工创建条件，供应水电接入口。八、产品质量责任及售后服务条款自验收之日起，工程无偿保修期XX年锅炉保X年暖气片保：X年暖气管道保：X年九、 本合同发生的争吵，由双方友好协商解决，协商不能解决的任何一方可向所在地的人民法院提起诉讼。十、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效甲方： 乙方：XX年X月X日XX年X月X日施工合同 篇3发包方：_承包方：_依
6、据(中华人民共和国合同法)、(建筑安装工程承包合同条例)、以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1承包方为经工商行政管理机关核准登记并有关机关审定具有装饰资质证书的企业法人。2装饰施工地点3住房结构：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。4装饰施工内容：详见附件一(装饰施工内容表)。5承包方式：_(包工包料、清包工、部分承包)。6总价款：￥_元，大写(人民币)：_其中：材料费：_，人工费：_管理费：_，设计费：_垃圾清运费：_，税金(3.41)：_其他费用：_经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。7工期：自
7、_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。二、材料供应1发包方供应的材料：详见附件二(发包方供应材料、设备表)。本工程发包方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，承包方应办理验收手续。如发包方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，承包方应刚好向发包方书面提出，发包方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由发包方担当。发包方供应的材料抵现场后，经承包方验收，由承包方负责保管，承包方可收取发包方供应材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由承包方负责赔偿。2承包方供应的材料：详见附件三(主材料报价单)。3承包方对发包方选购的装饰材料、设备
8、，均应用于本合同规定的装饰，非经发包方同意，不得挪作他用。如承包方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给发包方。4承包方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由承包方负责。如承包方供应的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给发包方。三、关于工程质量及验收的约定：1本工程执行dbj08-62-97(住宅建筑装饰工程技术规程)、db31/t30-1999(住宅装饰装修验收标准)和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2本工程由_方设计施工方案。3发包方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由发包方
9、担当，工期顺延。4由于承包方缘由造成质量事故，其返工费用由承包方担当，工期不变。5在施工过程中，发包方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与承包方联系，在签订(工程项目变更单)(详见附件见)后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期双方商定。凡发包方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，发包方自负，给承包方造成损失的，发包方应予赔偿。6工程验收。甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，发包方不能按预约规定日期参与验收，由承包方组织人员进行验收，发包方应予承认。事后，若发包方要求复验，承包方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由发包方担当，工期也予顺延。7工程竣
10、工：承包方应提前三天通知发包方验收，发包方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件(工程质量验收单)。如发包方在规定时间内不能组织验收须刚好通知承包方，另定验收日期。如通过竣工验收，发包方应承认原竣工日期，并担当承包方的看管费用和其他相关费用。四、平安生产发包方供应的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。承包方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属发包方责任的，发包方负责和赔偿；属于承包方责任的，
11、承包方负责修复和赔偿。五、工程价款1工程款付款方式列下表：2工程结算：详见(工程结算单)。3工程保修期壹年。双方签订(工程保修单)，保修期从竣工验收签章之日起算。4双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。六、其它事项1发包方工作：(1)发包方应在开工前一天，向承包方供应经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_份，并向承包方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护措施。向承包方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。(2)做好施工中因临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。(3)如的确须要
12、拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当担当有关费用。2承包方工作：(1)参与发包方组织的施工图纸或做法说明现场交底。(2)指派_为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜，对其行为承包方应予认可。如更换人员，承包方应刚好书面通知发包方。(3)未经发包方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1由于发包方缘由导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，发包方付承包方_元；发包方未按合同的约定
13、付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_支付违约金。2由于承包方缘由逾期竣工的，每逾期一天，承包方按发包方已付款的_向发包方支付违约金。3发包方未办理有关手续，强行要求承包方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由发包方负责并担责任。4承包方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由承包方负责并担当责任。八、争议解决双方约定，在履行本设计协议过程中产生争议时，双方协商解决，如在30日内无法协商解决，任何一方均可向发包方所在地人民法院提起诉讼。在争议协商或诉讼期间，承包方应接着按约定履行义务。假如承包方停工视为违约，按本合同担当违约责任。九、变更和解除合同经双方签章生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_支付违约金，并办理终止合同手续。2施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、其它约定本合同一式_份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。发包方(签章)：_ 承包方(签章)：_托付代理人：_ 法定代表人：_施工合同 篇4甲方：居民身份证号码：乙方：居民身份证号码：依照中华人民共和国合同法
