《2023年建筑安装工程承包合同通用15篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建筑安装工程承包合同通用15篇（89页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年建筑安装工程承包合同通用15篇 建筑安装工程承包合同1发包单位： (以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)经甲、乙双方协商，根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将部分工程发包给乙方，为明确双方的权利和义务，特签定本合同，共同遵守执行。一、工程名称：空港物流园区雨水管道过包茂高速顶管工程二、工程地点：污水2号泵站西北角300米包茂高速三、承包范围：顶管施工四、承包方式：单价合同。五、工 期：开工日期：8月5日。竣工日期：9月5日;如遇特殊情况，工期顺延。六、工程造价结算：过路人工掘井式顶DN1500钢承口砼
2、管3700元/米(包工包料);用钻机顶DN300PE管300元/米;顶DN400PE，单价400元/米(材料由甲方提供与焊接)。以上报价均不含税金。工程总造价：以最终的实际的工程量为准。七、付款方式：1、人工掘进顶砼管工程，乙方设备与施工材料进场后，甲方付乙方5万元，施工期间按工程进度陆续拨付工程款，工程完工时付到80%，验收合格后，除扣出工程全款5%的质保金外，剩余工程款全部付清，质保金一年后付清，否则乙方有权阻止下一道工序的进行，由此造成的任何后果均与乙方无关。2、钻机顶管工程，工程完工后，工程一次性全部付清。否则乙方有权阻止下一道工序的进行。八、双方职责：甲方：1、甲方提供施工图纸、场地
3、，办理一切与本工程相关的施工手续。2、由工程部、质量部、安监部等共同监督施工进度并进行技术签证。3、做好施工现场协调工作。4、提供建筑物定位标准、标高、水准点和坐标点。5、顶管工作坑由甲方开挖所需要的场地均由甲方提供。6、在乙方进入施工场地后，如因甲方或第三方原因造成工程不能正常进行，误工总计三天之内，误工费用由乙方自行承担，超过三天，甲方承担乙方现场管理人员工资及不可移动机械机具的租凭费用(按市场租凭价及市场人员工资价格)因第三方原因造成停工时间过长，预计近期无法复工，甲方需对乙方所施工的工程量进行计量、结账，并承担乙方拆卸拉运机具费用。乙方：1、组织施工队伍、机具按期进入施工现场，服从甲方
4、调度、安排。2、参加图纸会审，按设计图纸、规程、规范、定额工序要求进行施工承担因违反工艺规程而造成的损失与责任。3、按甲方制定的质量要求严格施工，提供各种原始资料和质量记录，质量保证体系必须健全。4、本段工程在施工过程中安全保护责任由乙方负责，完工后安全保护、保管由甲方负责。5、遵守甲方现场的一切规章制度。6、乙方在施工过程中，如果对通讯管道、天然气管道、给排水和供热管道造成损坏，后果均由乙方承担。九、安全施工1、严格按照安全文明实施细则的要求施工，强化安全意识，加强安全文明管理。2、负责编制安全技术措施，并按规定报送甲方有关部门，否则甲方不予结算。3、施工现场决不允许出现设备、机械事故、重伤
5、和死亡事故，一切安全事故由乙方自负。4、在施工中，做到工完料尽场地清。十、工程质量验收1、必须符合设计要求，严格按照国家和行业有关技术规范、规定标准进行施工。2、全部工程竣工验收后，双方出具验收证明。3、工程竣工移交签证后，乙方负责一年保修，在保修期内发生的质量问题，由乙方无偿处理。4、顶管位置必需保证路面或路基无塌陷现象，掘进顶管必须保证坡度控制在3%-8%之间，并保证砼管安装完达到闭水要求。材料必须达到国家规定的标准要求。钻机顶管必须保证坡向一定方向，坡度在保证坡向的情况下，可以有微小变化。十一、争议的解决因履行合同发生的争议，经双方协商不能解决时，可向当地人民法院提起诉讼。十二、合同未尽
6、事宜，甲乙双方协商解决。十三、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。十四、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑安装工程承包合同2甲方：_（以下简称甲方）乙方：_（以下简称乙方）依照民法典、建筑安装工程承包合同条例等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程项目：总建筑面积约_平方米（栋楼）。4、进场时间：定于_年_月底前（以进场通知书为准）。5、承包方式：包工包料、包质量、包安全、
7、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。6、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。7、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为_天。8、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。9、工程造价：本工程投资额约_亿元人民币。10、结算方式和计价标准：_11、付款办式：_12、协议履约金的支付与返还13、甲方责任及义务14、乙方责任及义务15、违约责任（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失
8、由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。16、本协议作为正签建设工程施工合同的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。甲方：_乙方：_法定代表人：_法定代表人：_年_月_日建筑安装工程承包合同3总包方：（甲方）_分包方：（乙方）_现有总包方承建的安装工程承包给分包方施工，为明确双方责任，特作以下规定：一、工程承包范围：二、工程质量：各分部、分项工程均达到合格标准。原材料必须依建设方指定的品牌为准，合格证及试、检验报告手续齐全。每一分部分项工程及时报检，经总包方及监理
9、、建设单位验收合格后，方可进入下道工序分包工程质量等级低于合同规定的质量等级，总包方将处罚分包方10%20%的合同价款作为分包方的违约罚款。并同时赔偿总包方受到的建设及各职能部门的处罚。质量整改率100%，出现质量问题如不能按照总包方及监理、建设方的要求的整改时间内完成，将视情况进行100500元罚款，并继续整改完毕。三、安全问题：分包方自行承担安全责任及因此发生的一切费用。1、乙方应提高安全意识，配备安全生产管理人员并执证上岗，特殊工种须持证上岗，杜绝无证上岗，否则责任由乙方负责。乙方进场应及时进行安全教育及培训，加强对职工的安全教育及管理，认真执行国家有关安全生产规定和标准，做好安全防护、
10、杜绝违章作业，正确用好“安全三保”现场“五不准”。2、乙方保证在施工中发生的一切工伤、病、残、死亡等，或因违章施工，或因分项工程施工质量不合格造成人身伤害，及往返途中驾乘机动车辆造成的人身伤害事故全部负责，与甲方无任何牵连。四、工程工期：开工日期：以总包方通知为准，竣工日期：以总包方计划为准。五、工程量、工程价款及支付：工程量：_工程价款：_支付：_六、文明施工：分包方设专人负责现场文明施工，按总包方提供的位置整齐堆放材料并随时将施工垃圾清运出施工现场，保持施工现场的清洁，工完料清、场地清。如分包方未服从总包方的文明施工，由此引起的责任及追加支出由分包方承担。七、有关事宜：1、总包方在施工前提
11、供施工图纸，搞好相应的协调配合工作。负责组织验收和预检各分项工程，对分包方的质量、进度、安全和文明施工进行监督，协调好与分包方的有关事宜。2、分包方应严格执行总包方的现场管理制度，管理流程及各项管理要求不得擅自更改施工方案，如不能按要求完成各项工作，甲方有权调入第三方施工。由此发生的一切费用上调10%后在分包方工程款中扣除。3、分包方应有承担一定风险的能力，当总包方资金出现短缺暂不到位，分包方应给予充分理解，接受总包方工程价款短期延迟支付的要求，并妥善安排工作，保证所属工人不干扰总包方工作。对于分包方已完成工程的工程款，如业主方尚未向总包方支付此部分工程的工程进度款，总包方可以延迟支付上述工程
12、款的全部或部分金额。八、违约责任及解决：1、合同双方任何一方不履行合同条款，均属违约，违约造成的损失责任，概由违约方承担。2、若分包方工程质量不能满足交工要求，影响到总包方的顺利交工，由此导致的总包方的一切费用均从分包方工程款中扣除。3、双方发生争议时，可以通过协商、调节解决，不愿协商、调节的可向人民法院提起诉讼。九、未尽事宜，协商解决甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日建筑安装工程承包合同4甲方：益阳市欣欣物质责任公司负责人：乙方：负责人：经甲、乙双方充分协商 ，甲方同意将本公司承揽的秀雅楼施工项目以内部责任的形式承包给乙方施工，
13、现就承包内容及办法协商达成以下条款，望共同遵守。一、工程概况1.工程名称：益阳市秀雅综合大楼2.工程地点：益阳市秀峰东路赫山社区西侧3.工程内容：秀峰综合大楼1栋，建筑面积约4100二、承包范围1.甲方承揽的秀雅综合大楼1栋的土建工程、装饰工程、水电工程，建筑面积约4100，具体内容按项目施工图纸方法施工范围有关内容按设计图纸施工。2.装饰标准约：室外外墙装饰为墙面瓷砖，线子为真石漆，室内墙面天棚为现浇板面，地面为现浇板面。3.梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八；内外墙不做内外保温、不做门窗。地下车库不负责挡土墙，如需做按99建筑工程定额计算。4.水电工程为：现浇板设置暗管底盒，梯间预留穿线管道，户外排水及给水按图纸施工，户外污水沟井、排水沟、管构从常规至化粪池出口打止。三、承包方式按平方米造价包工包料费用包税金的方式包干承包。四、工程工期1.工程总施工工期为 日历天，工程开工工期以开发商开出的开工通知书时间为准，开始计算施工工期。2.竣工时间以开工日期起至第 天为止。3.以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考虑在内。五、工程验收1.乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收
