《加工承揽合同汇总10篇》由会员分享,可在线阅读,更多相关《加工承揽合同汇总10篇(49页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、加工承揽合同汇总10篇在人们愈发重视契约的社会中,合同的用途越来越广泛,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么常见的合同书是什么样的呢?以下是我为大家收集的加工承揽合同10篇,仅供参考,欢迎大家阅读。加工承揽合同 篇1签订地点:签订时间: 年 月 日定作方(甲方):承揽方(乙方):根据中华人民共和国合同法的有关规定,本着同等互利、协商一样的原则,经双方友好协商,达成如下协议:一、项目概况1、项目名称:2、项目地点:二、设备名称、规格型号、单位、数量、单价、总价序号 货物名称 规格 数量 单价:元/m2 备注1 钢质防火门 甲级2 乙级3 丙级合计:(樘)元/=元。114樘/363.06金
2、额(大写): (不含税)注:防火门:框板1.2mm、扇板0.8mm,内填充珍宝岩模压板;表面处理为静电喷涂;颜色 ;门板为平板;按实际发生数量结算。三、交货日期:依据现场进度交货。四、交货地点:工地现场。五、技术质量要求:1、产品执行防火门国家标准GB12955-20xx。2、产品保证通过消防部门验收。六、承包方式:含运输及安装。七、付款方式:1、合同签订后,预付总货款的%,货物全部进场,再付总货款的%,安装完毕再付总价的,剩余为质保,质保期结束结清。八、售后服务承诺1、该产品质保期自合同签订之日起计算,质保十二个月。在质保期内,出现质量问题,乙方负责免费修理。质保期过后,全部产品实行终身售后
3、服务,只收取材料成本费用。九、违约责任1、按合同法的相关规定执行。十、争议的解决方式本合同在履行过程中发生争议,双方应协商解决,协商不成,可向人民法院起诉。十一、附则本合同一式四份,甲方执二份,乙方执二份,自签字盖章之日起生效。甲方: 乙方:法定代表人: 法定代表人:代理人: 代理人:电话: 电话:年 月 日 年 月 日加工承揽合同 篇2甲方:_公司法定代表人:_乙方:_有限公司代理人:_甲乙双方就加工承揽合同纠纷上诉一案(_年_民 终字第_号)达成如下和解协议:1、甲方确认甲乙双方于_年下半年未发生_加工业务,该业务系_、_擅自以乙方名义与甲方达成的加工业务,_、_不是乙方的员工,业务过程中
4、未得到乙方的托付授权,事后乙方已出具声明对无权代理行为拒绝追认。2、甲方确定对该案撤回上诉,为弥补甲方的损失,乙方同意一次性补偿甲方人民币 元,甲方向乙方出具相关收款发票。3、双方无其它经济纠纷。4、本协议自双方签字后生效。甲方:_有限公司法定代表人:_乙方:_有限公司代理人:_年_月_日加工承揽合同 篇3承揽方(甲方):_定作方(乙方):_甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称:_型号:_规格:_质量要求:_计量单位:_数量:_加工费:_单位总价:_其次条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用
5、担当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费担当。第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费担当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款担当。第四条乙方供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。材料名称:_型号:_规格:_质量要求:_计量单位:_数量:_单价:_总价:_图纸、技:_术资料及:_交付时间:_第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称:_交付时间:_交付地点:_交付数量:_包装要求:_检验方法:_运输方法:_运费担当:第六条加工费结算方法与时间_。第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年 _月_日前向甲方交付
6、预付款_元。乙方不履行合同的,无权恳求返还定金。甲方不履行合同的,除担当违约责任外,必需如数返还预付款。乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以恳求返还。第八条甲方的违约责任1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并担当逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍旧须要的,甲方应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;乙方不再须要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。3.因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失
7、。4.甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付部分的价款总额的_偿付违约金。5.甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_%的违约金。6.由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,达到合同规定的质量要求,否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。2.乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_%的违约金。3.乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4.乙方如超过合同规定
8、日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金。5.乙方如无故拒绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失。6.乙方如变更交付定作物地点,应担当因此而多支出的费用。第十条声明及保证(一)甲方:1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有实力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法
9、律约束力。(二)乙方:1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有实力履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐私(技术信息、经营信息及其他商业隐私)予以保密。未经该商业隐私的原供应方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全
10、部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保密义务的,应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不行抗力本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克服、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观事务,包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事务如斗争、动乱、政府行为等。如因不行抗力事务的发生导致合同无法履行时,遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方,并应在_天内,供应事故详情及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或短暂延迟合同的履行。第十三条通知1.依据本合同须要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同
11、有关的通知和要求等,必需用书面形式,可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可实行公告送达的方式。2.各方通讯地址如下:_。3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方担当由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1.本合同受_国法律管辖并按其进行说明。2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。第十五条说明本合同的理解与说明应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读便利而设,不应影响本
12、合同的说明。第十六条补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年,自_年_月 _日至_年_月_日。本合同正本一式_份,双方各执 _份,具有同等法律效力;合同副本_份,送_留存一份。承揽方(盖章):_定作方(盖章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_地址:_地址:_年_月_日_年_月_日签订地点:_签订地点:_加工承揽合同 篇4地址:电话: 传真:容器类托付加工承揽合同 NO:托付方: