《建设工程施工分包合同-1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工分包合同-1（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程施工分包合同编号NO：发 包 方： 广州市宝盛建设实业有限公司 承 包 方： 泥水工施工队 工程名称： 南方日报新闻中心 工程地点： 广州大道中 签约地点： 南方日报新闻中心工程施工项目部 签订日期： 2007 年 月 日 签证编号： 广州市工商行政管理局监制建设工程施工分包合同发包方（甲方）：广州市宝盛建设实业有限公司承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、本项目招标文件、投标文件及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项订立本合同。第条 工程项目（一）工程名称：南方日报新闻中心（二）工程地点：广州在道中（三）承包范围
2、：泥水工工程（四）乙方分包工程：不得再分包或转包。（五）工作内容及承包方式：一、基础及板底以下工程按每平方米63元计算 1、承包内容：承台整平浇垫层砼、挖地梁土方和砌砖模板，回填土方，浇承台、地梁、底板下所有砼，防水保护层。二、底板以上工程1、浇柱和楼板砼按30元/立方米计算（地泵）2、砌砖按每块砖0.15元计算3、室内批荡按每平方米5.5元计算三、两栋旧房包柱、侧面凿除地面砂和外侧批荡面按每平方米15元计算第二条 工程造价本工程合同价包干包死暂定为（人民币） 元正。小写：￥ 元。第三条 工期1、开工时间以甲方书面通知为准。乙方应考虑配备足够数量的施工人员进场施工，并符合甲方的总体工期目标。如
3、甲方提出赶工，乙方必须积极配合。2、本工程开工日期为 2007 年 月 日，竣工日期定为2007 年 月 日。本工程竣工日期为硬性工期，乙方必须采取切有效措施保证按期竣工，不得延误。如果因天气原因造成一天以上不施工的，工期可相应延长。若业主另定节点工期，乙方必须无条件服从，并采取切措施实现节点工期目标，可以考虑节点工期奖罚（由现场协商），乙方一定保证工人100人左右。3、在履约期间，甲方要求提前完工，乙方必须无条件服从业主或甲方的安排，可以考虑奖罚；如果因乙方原因造成工程的质量、进度、安全及文明施工等方面未能满足业主要 求，甲方有权划分未完成工程量给第三方施工或勒令乙方退场，乙方应无条件服从并
4、承担因此而引起的切经济或法律责任。第四条 工程质量标准1、工程质量要求：按国家和广东省现行质量评定标准和施工技术验收规范优良标准执行，同时按甲方质量体系ISO9001工程质量管理规定（CJ-C-GC1-2001）相关文件执行。如果乙方在施工中工程质量不符合设计要求和有关规定，甲方要求停工或返工时，乙方必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。若因乙方原因致工程未一次验收合格，乙方负担甲方因此所造成的全部损失。2、保修期：乙方保修期从交付使用后保修期一年。第五条 材料设备供应该工程主材料由甲方提供，但乙方领用材料使用后，由乙方负责保管。出现丢失或浪费，从工程款中扣除。第六条 工程款支
5、付和结算（一）甲方将工程款按本条款规定划入乙方账户：账号： ，委托收款人及身份证号码： （二）预付款：本工程无预付款。（三）工程进度款的支付：1、本工程进度款按每月实际完成工程量合格后在一周内支付80%，余款等甲方验收合格后一周后支付。2、在甲方收到业方工程款后一周内支付乙方工程款，乙方收到工程款后必须专款专用，以保证工程进度；乙方应预备定的自有资金确保工程施工的资金周转，不能以资金不足为由停工，否则引发的切经济损失及法律责任均由乙方承担。3、乙方在收到工程款后，必须保证优先解决工人工资：乙方未收到工程款前，应预备足够的资 金支付工人工资若发现乙方不及时交付工人工资并导致不良影响时，每发现次甲
6、方有权按本合同价5%扣罚乙方，乙方不得有异议。4、当甲方发现乙方有拖欠工人工资行为，甲方有权按乙方提供的工资表数额扣留工程款，并直接支付给工人，乙方应根据此条款的规定予以承认甲方已将工程款支付给乙方，同时补交收据。5、当甲方认为乙方应得工程款不足以支付乙方所拖欠工人工资时，甲方有权扣留在进入本工程范围内的乙方全部资产。甲方通知乙方三天内不前来缴清所拖欠的工资及有关罚款时，甲方有权将其扣押的乙方资产折价拍卖以支付以上款项。6、乙方收取工程款的必须按甲方财务制度办理领款手续。（四） 工程结算：按实际施工图纸及变更后为准。第七条 双方责任（一）甲方责任：1、负责向乙方提供泥水工技术交底。2、委派 为
7、现场管理代表，负责监督检查施工期间的施工质量、进度、安全、文明施工等，审核工程质量检验评定资料和竣工验收并签证。对施工过程乙方不执行施工规范及有关施工管理规定等有权提出指正，乙方应遵照执行。3、协调组织对工程竣工验收和办理竣工结算。4、如因些不可预见的客观原因造成工程中途停建、缓建，甲方应配合乙方采取措施弥补或减少损失。5、若乙方在施工中发生下列情况之，甲方有权收回全部或部分工程另行安排施工。 （1）影响工程质量或进度，经甲方驻场代表书面提出后，在规定的时间内，乙方仍未能实施有效的返工及质量保证或赶工措施，达不到施工合同约定的质量或进度目标要求； （2）无正当理由延迟开工或停工，在接到甲方驻场
8、代表的警告后仍不开工或复工； （3）未能履行合同规定的义务，又无视甲方驻场代表发出的书面警告； （4）采取弄虚作假手法，将合同工程的任何部份分包出去或自身的施工能力与甲方在进行施工资格审查时有较大出入； （5）乙方不按甲方指示，发现问题不及时会同甲方解决，以致出现重大工程质量或不保证合同工期目标、质量目标及文明施工目标等问题，经检查指正而又缺乏有力的保证措施情况下。 （二）乙方责任： 1、按施工安全规范做好施工质量、安全及文明施工管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。凡资施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方有关部门。2、委派 为现场管理代表，负责施工期间的施工
9、质量、安全等问题。配备满足本工程施工的人力、物力，财力，以文明施工工地的要求来组建项目班子及进行施工管理，确保本工程高质量、高效率完成。3、做好施工原始记录，按有关规定做好施工原始资料，做好工程量统计工作。4、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。 5、对竣工验收后发现因乙方原因造成的施工质量问惠负责免费返工；承担由此产生的切经济和法律责任。 6、工程竣工后的场地清理（包括施工设备、临时生产及生活设施拆除），并将堆积物、地面清扫干挣、清理退场，工人必须在 3 天内撤离施工现场。 7、乙方必须保证施工工人在70人100人之间，确保工期内完成。 8、乙方施工用机械设备及相
10、关辅助材料的保管工作由乙方负责，若乙方保管不到位造成材料设备损坏或遗失，由乙方自行负责。 9、加强现场管理，服从甲方的统指挥，维护甲方的声誉；在对外关系上，乙方为甲方的直属施工队伍，否则所造成的一切后果由乙方承担。 第八条 违约责任 （一）、工期延误方面的违约责任1、乙方违反约定单方停工的，承担般违约责任。2、乙方不能按照合同协议书约定的竣工日期竣工的，每逾期1日，乙方必须按甲方主合同总价的3%支付甲方违约金，并赔偿甲方因此遭受的实际损失；逾期超过5天的，甲方还有权单方解除未完成部分工程合同，并扣除全部工程款。（二）、工程质量方面的违约责任1、工程竣工验收达不到合同约定的质量标准的，乙方须向甲
11、方交纳结算总价2%的违约金。（三）、安全生产方面违约责任1、乙方在甲方进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，乙方应限期改正。2、乙方因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由行政部门处罚外，乙方必须承担违约责任；发生上述重大事故，甲方视情况严重性，有权部分或全部解除合同。乙方依照上述约定支付的违约金后，所支付的违约金不足于弥补甲方损失的，乙方必须据实赔偿。（四）、文明施工、环境保护方面的违约责任1、甲方按广州市建设工程现场文明施工管理办法（穗建筑1999175号）的约定，对乙方文明施工措施进行对照检查。经检查发现乙方因自身原因未能落实的，乙方必须承担般违约责任，
12、并限期改正；如不限期改正，乙方须承担严重违约责任。2、在政府行政主管部门的检查中，因乙方原因造成施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，乙方必须承担严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，甲方有权部分或全部解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。3、乙方在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其他施工单位或周围居民投诉的，乙方必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2次，或累计被投诉3次，乙方必须承担责任。（五）、工程分包、转包方面的违约责任乙方擅自分包或者转包工程的，甲方有权单方部分解除合
13、同或解除合同，由此而造成的经济损失由乙方负责赔偿。（六）、其他违约责任1、乙方必须服从监理单位管理，主动支持监理单位工作，对监理单位的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，乙方须承担严重违约责任，井承担由此造成的切经济损失。第九条 安全生产、文明施工和防火要求1、乙方施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、（建筑安装工人安全操作规程）、中华人民共和国消防条例）和企业事业单位消防安全管理规定和其它相关的法规，规范。2、乙方在工程施工期间，必须严格按广东省建筑工程文明施工检查评分细则）的优良要求施工并严格实施国家、部、省和市颁布的有关文明施工管理办法和规定。3、乙方必须严格执行甲方质量（I
14、S09001：2000）、环境（IS014001：1996）及职业安全健康管理体系（OHSMSl8001）文件（附件1），必须积极配合甲方在本工程中实现质量、环境、职业安全健康管理体系的全过程：否则甲方有权更换施工队伍。4、乙方委派的现场管理代表同时必须是安全生产直接责任人，对本项目的安全生产负直接责任，同时要设专职安全员，接受甲方及现场管理人员对安全生产的监督检查。5、若乙方在施工生产过程中，违反有关消防条例和安全操作规程，导致发生安全、火灾等事故，乙方应承担全部责任和由此发生的切费用。第十条 工程量的确认1、 按施工图纸及设计变更工程量确认。第十一条 争议解决方式本合同发生纠纷协商或调解不成时，向天河区人民法院提出诉讼解决。第十二条 本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收保修期满并结清款后失效。本合同正本两份，双方各执一份；副本四份，双方各执二份。甲方： 乙方：签约人：
