《施工合同3篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同3篇（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、施工合同3篇随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的场景和场合须要用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么一份具体的合同要怎么写呢？下面是我整理的施工合同3篇，仅供参考，欢迎大家阅读。施工合同 篇1甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法和建筑法及有关规定，结合本工程详细状况，经双方协商一样，签定本协议，共同遵守。建设单位：工程名称：一、乙方作为公司项目部承揽施工该工程，实行自主经营、独立核算、自负盈亏、依法纳税，经营收入归乙方全部。甲方收取乙方管理费人民币 元。项目部的实际人员配置、运营和工程的施工由乙方详细实施，甲方予以监管。二、乙方必需严格执行国家法律法规，严格执行
2、国家有关建筑、安装工程质量标准和平安施工的有关部门规定，平安生产、文明施工，仔细执行国家平安、质量生产操作规程。涉及工程中运用的特种设备或起重设备必需挂靠甲方名头进行检测以及备案的，甲方只负责盖章以帮助履行相关手续，不负担详细问题和责任。若因违反上述规定或本项目的其他事宜而引起的一切责任和损失，全部由乙方担当;同时甲方有权单方面解除合同并撤销项目部。三、甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行正常的管理和指导，乙方必需无条件接受甲方的管理。对发觉有违反质量、平安操作规程施工或发觉存有质量、平安隐患的状况，甲方有权责令停工整顿。四、乙方不得将该工程转包。在施工中，凡与其他单位和个人签定的一切合
3、同、协议、承诺以以及在经营中发生的一切债权、债务等经济责任和法律纠纷，完全由乙方负责，甲方不担当任何连带责任。五、乙方必需妥当处理好本工程的农夫工的工资问题，全部涉及本工程项目的劳动工资问题均由乙方自行负责，甲方不担当任何连带责任。六、乙方应配备和组建好项目经理部，建立、健全质量保证体系、质量管理体系、平安生产管理体系项目经理及成员要有上级有关部门部门颁发的上岗资格证。并自觉遵守上级有关部门规定，按时做好技术档案及平安内业等资料，随时接受上级部门的检查，并将有关证件材料刚好上交公司。七、现场保险费、质保金、相应的规费等一切费用均由乙方缴纳办理，并负责为本项目施工现场的全体人员办理人身意外损害保
4、险，并对施工中发生的一切事故担当全部责任及费用。八、乙方必需遵守公司财务制度及有关部门规定，正确计算施工成本，账簿设置齐全，以备税务机关检查，并刚好上报统计财务报表。建设单位拨付工程款必需先进甲方账户，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理费及税费，其余拨付给乙方。九、由于建设单位工程款不能按期拨付导致工期延误，乙方不担当相应责任;由于乙方人员、材料、设备、施工方法等缘由导致工期延误，后果、责任由乙方自行担当。同时，若工程质量、工期没有达到合同约定的标准，乙方担当一切责任。十、乙方对平安生产负有干脆责任，发生平安事故由乙方担当责任并接受上级部门的惩罚和法律责任。十一、乙方自行负责收集整理各项
5、施工文件，该工程的技术档案在签署单位工程竣工验收报告后30天内交公司一份存档备查。十二、依据施工合同，挂靠有效期在合同范围内，有效期满，双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后，本合同自动解除。十三、本协议双方签盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。甲方：乙方：签定日期：施工合同 篇2甲方（发包方）：湖南尚美尔投资有限公司乙方（承包方）：湖南亨通电力有限公司受甲方托付，乙方担当湖南尚美尔投资有限公司10KV配套 工程的施工，依据中华人民共和国合同法和长沙电业局有关规定，结合本工程的详细状况，经甲乙双方协商一样，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。一、工程概况：1、工程
6、名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。3、工程内容： 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。二、工程的承包及付款方式1、经双方商定，该工程实行大包干的方式。包办本次工程验收、送电，全部设备、电缆选购、安装、调试工作的全部手续。全部由乙方负责且甲方不再担当任何费用。2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整（￥1380000元）（不含税），该造价依据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款10
7、00000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。三、工期1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，起先计算工期。工程竣工时间为*年11月30日（天气状况除外）安装调试完毕，验收并具备受电条件。2、法定长假以及因季节性负荷惊慌及其它缘由造成不能停电时，以及其他不行预见因素的影响等缘由，则工期相应顺延。四、工程质量及平安1、严格按设计图纸与说明施工，并依据现行国家工程施工及验收规范规定要求验收。2、甲、乙双方应根据国家劳动平安法规及行业平安规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关平
8、安规定，对工程项目进行有效的平安管理，明确平安责任，做好平安措施。五、双方责任甲方责任：1、按本协议的要求支付此项工程款。2、供应施工用电、用水的便利及足够的施工场地，为乙方施工创建良好的施工环境。3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问题并负责施工中涉及的有关单位协调事宜。4、本工程所涉及的红线划分、园林规划、市政道路、青苗补偿、施工场地协调等手续和费用由建设单位自行办理。5、负责配电房的建设和电缆沟的建设。乙方责任；1、依据协议、施工图纸施工，并按期完成此项工程。2、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。3、施工期间，乙方应平安施工，防止平安事故的发生，如因乙方责任发
9、生的平安事故，其责任费用由乙方担当。4、乙方应文明施工，交工前应清理现场。如因乙方缘由造成的工期延误和工程损失，应对甲方的损失赐予赔偿。六、其他约定1、如因乙方缘由使工期不能按时完成所发生的误工费用由乙方负责，但如因不行抗力缘由导致工期顺延，则乙方不担当延期责任。2、甲方应按时支付工程款，如不能按期支付，甲方应担当违约责任。乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求，则乙方担当相应责任。3、甲方对电缆通道可能引起的法律纠纷及经济纠纷担当全部责任。4、合同履行过程中，任何一方不得擅自变更或解除合同。5、双方在执行协议过程中，应本着实事求是、相互谅解、友好协商的原则解决施工中的问题，本合
10、同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。6、双方发生争议后，除出现下列状况的，双方都应接着履行协议，保持施工连续，爱护好已完工程：A：合同确无法履行；B：双方协议停止施工；C：法院要求停止施工。7、本合同附件具有同等法律效力。8、本合同经双方签字盖章生效，一式肆份，甲乙双方各两份。甲方：湖南尚美尔投资有限公司 乙方：湖南亨通电力有限公司法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：开户银行： 开户银行：建行长沙芙蓉路支行账号： 账号：43001530061052506364小区绿化工程施工合同工程施工合同示范文本社区建设工程施工合同施工合同 篇3建设单位(甲方)：施工承包单位(乙方)：为明确甲乙
11、双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创建条件，搞好协作协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 工程名称：质量要求： 工程造价：本合同全部工程施工预算造价为人民币 ￥： 元 工程期限： 201 年 月 日起至 201 年 月 日止甲乙双方的责任与权利：一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必需按甲方要求施工。二、乙方在开工前应组织有关人员探讨参加设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，支配施工总进度安排，储备材料，
12、加工构件，做好一切施工打算。三、乙方在组织施工中必需坚持质量第一的方针，要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得随意变更设计，如在施工中由于乙方本身缘由造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四、乙方要严格执行隐藏工程验收制度，主动协作甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行平安教化，做好设施平安防护，假如乙方因疏于防范、操作不规范造成平安事故的均由乙方负全责。六、在组织施工过程中应科学规范、统筹支配。如因技术缘由或操作不规范导致原材料奢侈，乙方
13、应担当责任如数偿还相关费用。合同份数及相关说明：一、本合同一式两份，甲乙方各执一份;二、本合同自双方签订之日生效。三、本合同条款如对特殊状况尚有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第1页 共1页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页第 1 页 共 1 页
