《宾馆装修合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宾馆装修合同范本（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、-精品 -君梦缘宾馆装修合同甲方：乙方：按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、室内装饰装修管理办法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。第一条；工程概况1 工程地点：2工程项目：房间，地面铺设， 卫生间设计装修（包括坐便、洗手盆在内）3 承包范围：装饰装修材料费和人工费用。4开工日期：年月日；竣工日期：年月日；总工期（包括法定节假日）：个工作日。第二条；合同价款1 装饰装修人工费用总金额（人民币大写） ：元；￥：。2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%；￥：-精品 -精品 -3、装修
2、装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：5、乘于的 5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：第三条；甲方责任1 指派 _为发包人驻工地代表， 负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。2 向承包人提供施工所需的水源、 电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，第四条；乙方责任1 指派 _为承包人驻工地代表， 负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。2 严格按照图
3、纸进行施工， 做好各项质量检查记录， 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，-精品 -精品 -减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5 保证装饰装修现场的整洁， 竣工前做好卫生清扫和处理工作。第五条；材料供应1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。2 由发包人供应的材料、 设备发生了质量问题或规格
4、差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。3 凡由承包人采购的材料、 设备应按照设计、 规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第六条；安全责任1发包人违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。2承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作-精品 -精品 -规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。3由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故 )，应承担由
5、此引发的一切责任。第七条；质量验收1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。3 工程竣工后， 承包人应通知发包人验收， 发包人自接到验收通知两日内应组织验收， 并办理验收和移交手续。第八条；工程变更1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。第九条；工程保修1 验收合格后， 承包人应当出具住宅室内装饰
6、装修质量-精品 -精品 -保修书。工程（保修一年）。第十条；违约责任1由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 5%支付滞纳金。2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天， 承包人支付发包人1000 元违约金。 工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_。3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。4 未经发包人同意， 承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。5 承包人向发包
7、人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。6 未办理验收手续， 发包人提前使用或擅自动用， 造成损失由发包人负责。7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十一条；争议解决-精品 -精品 -1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁；或依法向工程所在地人民法院起诉。发包方（盖章）：_年 _月_日承包方（盖章）：_年 _月_日-精品 -精品 -欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书， 学习资料等等打造全网一站式需求-精品 -
