《室内装饰施工合同最新完善版本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《室内装饰施工合同最新完善版本（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、房屋装修协议发包方 （ 简称甲方 ） ：承包方 （ 简称乙方 ） ：甲乙双方经友好协商， 甲方决定委托乙方进行住房装修， 为保护双方的合法 权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1.1 工程名称：1.2建筑面积：貳1.3 装饰施工内容及要求：详见本合同附件工程预算单列出项目。1.4 工程承包方式：基装包工包料基装包工部分包料基装包工不包料全包（见主材报价清单）二、工程概况2.1 工期：个工作日（国家法定节假日不计入工期内）2.2 开工日期为管理处审批通过日或者甲方指定特殊日。2.3 甲方未按乙方约定时间确认图纸， 以及因甲方原因不具备开工条件，如 水、电未到场等而
2、影响约定工期的，工期相应顺延。2.4 由于甲方变更设计或增加工程量， 以及提出增加原设计范围以外的工程 项目，造成约定工期延误的，工期相应顺延。2.5 工程中需甲方提供的材料， 由于因甲方未按时提供或中间工程验收不及 时，造成约定工期内停工和误工的，工期相应顺延。2.6 由于甲方未按合同约定支付工程预付款、 进度款、影响施工正常进行的， 工期相应顺延。2.7 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响约定工期的，工期不顺延。2.8 因工程质量原因返工的，由乙方承担责任，且工期不顺延。2 .9非乙方原因造成的停电、停水、不可抗力等因素影响，导致停工8 小时以上（一周内累计计算）的、工期相应顺延
3、。三、工程价款及结算的约定3.1双方商定本合同价款采用固定单价合同方式：固定单价合同，即工程结算 时，工程量根据双方预算书中确认的计量方式按实际结算，承包范围内的项目单价按照双方确定的预算单价不作任何调整。3.2双方约定在合同生效后，甲方按下表分肆次向乙方支付工程款，尾款应 在验收合格之日后叁天支付，尾款数额为合同的5%。拨付工程款时间（工程进度）占合同价款比例（%）第一期：签订合同开工前30% （含定金）第二期：水电完工泥工进场前20%+增减项目款第三期：客厅及房间铺地砖找平完工木工进场前30%+增减项目款第四期：油漆材料进场前15%+增减项目款尾款：竣工验收后三天内5%3.3工程竣工验收合
4、格后， 乙方提供工程结算单给甲方， 甲方在接到工程结 算单2天内审查完毕，如到期未提出异议，视为认可乙方所提交的，并在审查期 限结束之日起3天内结清工程尾款。3.4如到期甲方未提出异议，且未按时结清尾款时，乙方将追究甲方相关法律责任。四、关于材料供应的约定1. 甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲 方承担。甲方 供应的材料抵现场后， 经乙方验收，由乙方负责保管， 乙方可收
5、取甲方提供材料 价款保管费，费率由双方约定， 由于保管不当造成的损失， 由乙方负责赔偿。2. 乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3. 乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如 已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 如乙方提供的材料、 设备系为伪劣商品， 应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。五、关于工程质量及验收的约定1. 本工程执行DBJ08 - 62 - 97住宅建筑装饰工程技术规程 、DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制
6、定的其它地方标准、 质量评定验收标准。2. 甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量， 其返工费由甲方承担， 工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。3. 在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系， 双方同意后，方能进行该项目的施工 . 由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。4. 工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续， 甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。 事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费 用由甲方承担，工期也予顺延。5. 工程竣工：乙方应提前
7、三天通知甲方验收， 甲方应自接到通知三日内组织 验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。六、有关安全生产和防火的约定甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、 防事故的要求， 主 要包括电气线路、 煤气管道、自来水和其它管道畅通、 合格。乙方在施工中应 采 取必要的安全防护和消防措施， 保障作业人员及相邻居民的安全， 防止相邻居民住 房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责 任，甲方负责和赔偿 ; 属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。七、其它事项1、甲方应在开工前，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底。
8、 并向乙方提供施工需用的水、 电等必备条件， 并说明使用注意 事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务， 解决由乙方负责的各项事宜， 对其行为乙方应予认 可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准， 不得随意拆改原有建筑承重 结构及各种共用设备管线。八、违约责任1. 由于甲方原因导致延期开工或中途停工， 甲方应补偿乙方因停工、 窝工所 造成的损失，每停工一天，甲方付乙方 元 ; 甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付 元违约金。2. 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的 %向甲方支付违约金。九、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议， 应通过友好协商解决， 如协商无效的， 可以提 交人民法院诉讼。十、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。十一、本合同一式 份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件 为本合同的组成部分。十二、补充条款乙方代表：个人账号：电 话:甲方代表： 身份证复卬件: 电 话： 急备电话：
