《2017建筑工程承包合同模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017建筑工程承包合同模板（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2017建筑工程承包合同范本建设工程施工合同，指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。下面是由为大家整理的“ 2017建筑工程承包合同范本”，供 您参考，希望对您有所帮助！发包方（甲方）：法定代表人：承包方（乙方）：法定代表人：依照中华人民共和国合同法和 市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程项目一、工程名称：二、工程编号：三、工程地点：四、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计 平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币 元（各单项工程造价详见工程项目一览表
2、）。第二条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为天（日历天），自年月日开工至 年月日竣工验收。二、开工前 天，承包方向发包方发出开工通知书。三、在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：1、 因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；3、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工；4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。5、在施工中如因停电、停水 8小时以上或连续间歇性 停水、停电
3、3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；6、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序 施工；7、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料 差价款而影响施工。8、由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好 已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完 工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订 方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承 担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。四、工期提前。施工中如
4、需提前竣工， 双方协商一致后签订提前竣工协 议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划，报甲 方批准。甲方应在5天内给予批准，并为赶工提供方便条件。 提前竣工协议包括以下主要内容。1、提前的时间；2、乙方采取的赶工措施；3、甲方为赶工提供的条件；4、赶工措施的经济支出和承担 ；5、提前竣工收益（如果有）的分享。第三条施工准备一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申 请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管 线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和 中转场地，搭建大型临时设施用地 ）；解决施工用水源、电源 和运输道路的畅通；应于年月日向乙方提供所有工程设计图纸
5、 份；组织设计、施工单位进行工程设计二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参 与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施 工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、 道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材 料，加工构件，做好一切施工准备。第四条物资供应一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标：二、除发包方供应以外的其他材料、 设备由承包方采购；三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备， 如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解 决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对
6、方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求 的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备 方承担。四、本工程材料和设备差价的处理办法： 第五条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到： 二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。第六条 工程价款的支付与结算一、本合同签订后 日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的%备料款，计人民币 万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的%计人民币万元，安装工程按人工费的%计人民币 万元；材料设备差价 万元，分次
7、支付， 每次支付时间为，金额、二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在 日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的 %寸，按规定比例逐步开始扣回备料款。三、 工程价款支付达到合同总价款的 95%寸，不再按进 度付款，办完交工验收后，连本息 （财政拨款不计息）一次支 付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付 拖欠金额日万分之三的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工 程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。第七条施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标 准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。二、要坚持按
8、图施工，任何一方不得随意变更设计。如 遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施 工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。2、在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建 工程，应商定做到安全部位。3、在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工 程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲 方承担。第八条安全施工一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不
9、善造成的其他损失，均由乙方负责。二、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有 关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲 方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。三、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和 有关费用。第九条工程分包1、乙方可按协议条款约定分包部分工程。2、乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代 表。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。第十条违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的， 负责无偿修理或返工。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同 关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能按照合同的
10、规定履行自己应负的责任，除竣工 日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误 造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包 方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调 迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此 而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。四、 承包方验收通知书送达 日后不进行验收的，按 规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办 法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第一条纠纷解决办法建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或 双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可选择下述方法处理：(1) 向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁；(2) 直接向人民法院起诉。第十二条合同的生效与终止一、 本合同一式 份，合同附件份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送机关、建设主管部门备案。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起 生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时， 经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充 合同。甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：合同签订日期：签约地点：
