《最新北 京 市 建 设 工 程 施 工 合 同(1)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新北 京 市 建 设 工 程 施 工 合 同(1)（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、最新北 京 市 建 设 工 程 施 工 合 同(1)北 京 市 建 设 工 程 施 工 合 同小型工程本 发 包 方：北京大唐首邑建筑集团有限责任公司北京市南水北调配套工程南干渠工程调度中心工程部 承 包 方：北京双龙宏基地基施工 工程名称：北京市南水北调配套工程南干渠调度中心工程 CFG桩复合地基处理工程 工程地点：北京市大兴区新城建设用地内承包范围：CFG桩的设计、施工、资料、验收。不含挖土、截桩头、褥垫层的施工 承包方式：包工包料、固定总价 质量等级优良或合格：合 格 工程承包造价金额大写：肆拾伍万玖仟贰佰伍拾元整。 ￥：459250.00元北京市建设工程施工合同协议条款 依照?中华人民
2、共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，经双方协商达成如下协议：第1条 工期1.1 本合同工程定于2013年1月11日开工，于2013年1月26日竣工。合同工期日历天数为 16 天 。 第2条 图纸发包方于2013年1月8日，向承包方提供 1套图纸。第3条 发包方、承包方驻工地代表。3.1发包方工程师姓名： 王建辉 ；3.2承包方工程经理姓名：张新福 第4条 发包人工作4.1在合同签订3日内组织技术交底，及对方案确实定。第5条 承包人工作5.1在图纸会审和设计交底后3天内向发包方提交施工组织设计 (或施工
3、方案)和进度方案。承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。第6条 工程质量检查及验收。6.1 当工程具备验收以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合标准要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方己经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相应顺延
4、工期。6.2 工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方3天内组织验收。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。第7条 设计变更及合同价款的调整7.1 施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前1天向承包方发出书面变更通知。承包方按通知进行变更，并于1天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损
5、失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起2天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。 7.2 因承包方违约造成工期延误的，每延误一日，承包方向发包方支付违约金1000元。第8条 工程价款及结算8.1 双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按以下约定分_3_次向承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起承担应付款的利息。1桩按要求施工完成 经工程部检查合格后支付到75%。2桩手续齐全、资料完毕经有关部门检验合格后支付到95%。3以审计结果为依据进行工程的结算，并在结算完成后一周内付清全部的工程款。第
6、9条 材料设备的供应。 9.1 用于施工的所有材料和设备由承包商统一采购。9.2 承包方应对负责供应的材料设备，提供产品合格证明;如与设计和标准要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用。9.3 承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。第10条 争议 发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取以下一种方式解决： 第一种争议解决方式:向 /_仲裁委员会申请仲裁; 第二种争议解决方式:向_北京市大兴区 人民法院起诉。双方约定按第 二_种争议解决方式解决。第11条 违约 发包方
7、或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。 除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第12条 合同份数。 本合同自各方签字盖章之日起生效。本合同正本贰份，具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存；副本陆份。 第13条 补充条款如下：1、付款条件：A.本工程发包方业主向发包人支付足额工程款，是发包人向支付的必要条件。承包人理解发包人可能因该工程发包方拖延支付相应工程款而使发包人无法及时向承包人支付本合同价款，所以承包人自愿承诺：发包
8、人可在发包方将相应工程款支付给发包人后再向承包人支付本合同相应款项，如因发包方原因造成发包人付款延误的，承包人不向发包人主张违约责任，且不会因此延误工期，并全力配合发包人共同向发包方催讨工程款。B.上述货款、质保金以支票方式支付，同时承包人向发包人提供抬头为发包人全称的合法有效发票，否那么发包人有权拒付货款，且并不因此承担任何违约责任，发包人付款后，如经查询承包人提供的发票不符合国家财务票据支付制度，在承包人未提供合格发票前，承包人同意发包人直接在应付款中扣除该批货款总价20%的违约金，如扣款缺乏，发包人有权向承包人追偿，且因向承包人追偿发票而产生的一切维权费用，均由承包人承担。如果承包人无法
9、提供本公司发票需要更改合同的，发包人仅向承包人或更改合同后的承包人支付应付款的80%，但承包人或更改合同后的承包人需向发包人交付应付款100%的正规发票。发包方: 北京大唐首邑建筑集团有限责任公司北京市南水北调配套工程南干渠工程调度中心工程部代表人签字： 承包方:北京双龙宏基地基施工 代表人签字： 2013/01/08报价表工程名称：北京市南水北调配套工程南干渠调度中心工程 CFG桩复合地基处理工程 序号分项名称数量单价合价1混凝土710方580元4118002压桩费3根6000元180003小应变49根50元24504电费/200005试验费、进出场费、资料出图/70006总造价/459250以上报价包含但不限于：工期、质量、文明施工费，工种间的配合费并包括所有有关的费用，如劳保用品费、生产工具费、自身队伍人员的劳动保险费、医疗费、工期费、成品保护费、二次搬运、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、税金、企业经营费、调价、风险费、技术资料费、赶工费、平安防护、平安文明施工费、夜间施工费、措施费、垃圾清运至现场指定地点、完工清理费、环境保护费，及施工现场条件限制造成的费用等北京双龙宏基地基施工2013年1月7日
