《2022承揽加工合同_27》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022承揽加工合同_27（93页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022承揽加工合同承揽加工合同(精选15篇)随着人们法律意识的加强，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是特别有必要的行为。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是我帮大家整理的承揽加工合同，欢迎大家共享。承揽加工合同1承揽方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费单位总价其次条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用担当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费担当第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与
2、运费担当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款担当第四条乙方供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技术资料及交付时间第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费担当第六条加工费结算方法与时间第七条乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方应于xxxx年xx月xx日前向甲方交付预付款xx元。乙方不履行合同的，无权恳求返还定金。甲方不履行合同的，除担当违约责任外，必需如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以恳求
3、返还。第八条甲方的违约责任1甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并担当逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。2甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍旧须要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再须要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。3因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。4甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的xx偿付违约金。5甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值xx的违约金
4、。6由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。2乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值xx的违约金。3乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。5乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。6乙方如变更交付定作物地点，应担当因此而多支出的费用。第十条声
5、明及保证（一）甲方：1甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。（二）乙方：1乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机
6、构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐私（技术信息、经营信息及其他商业隐私）予以保密。未经该商业隐私的原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为xx年。一方违反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不行抗力本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克服、不能避开
7、并对一方当事人造成重大影响的客观事务，包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事务如斗争、动乱、政府行为等。如因不行抗力事务的发生导致合同无法履行时，遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方，并应在xx天内，供应事故详情及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或短暂延迟合同的履行。第十三条通知1依据本合同须要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳xx（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。2各方通讯地址如下：xx。3一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起xx日
8、内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方担当由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1本合同受xx国法律管辖并按其进行说明。2本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第xx种方式解决：（1）提交xx仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。第十五条说明本合同的理解与说明应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的说明。第十六条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力
9、。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，双方各执xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。承揽方（盖章）：xxxx定作方（盖章）：xxxx法定代表人（签字）：xx法定代表人（签字）：xx地址：xxxxxx地址：xxxxxxxx年xx月xx日xx年xx月xx日签订地点：xxxx签订地点：xxxx承揽加工合同2买卖合同是出卖人转移标的物的全部权于买受人，买受人支付价款的合同。加工承揽合同，是承揽人根据定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付酬劳的合同。
10、承揽合同一般来说包括加工合同、定作合同、修理合同、复制合同、测试合同和检验合同等。其中的定作合同是承揽人用自己的设备、技术、材料和劳力，应定作人的特别要求制作成品，定作人接受成品并支付酬劳的合同。定作合同与买卖合同常常被混淆。一、买卖合同与承揽合同的区分标准。法律之所以区分各种出名合同，并在实体法和诉讼法中针对各类合同作出不同的法律规定，缘由在于立法者对各种契约关系中的利益关注程度不同。首先，从实体法即合同法的规定来看，虽然二者具有相像性，但定作合同还是有着与买卖合同的显著区分：比如合同法规定定作人对承揽人的工作有监督、检查权，定作人有单方变更定作方案的权利，有单方要求承揽人停止加工行为的权利
11、，承揽方未经许可不得留存技术资料和复制品等。法律给予定作人如此诸多的权利，也就是让定作人限制整个加工过程，反过来也就是说，只有定作人限制整个加工过程的合同，法律才确认其为承揽合同。从合同当事人的角度来说明也就是说，只有在定作人有限制生产人生产过程、而相关商品生产人也同意定作人对自己的生产过程进行必要限制时，双方才称得上达成了“加工承揽”的合意。在现实中，即便有的合同作了诸如“留置权”的约定，但假如该合同中没有定作方限制生产过程的意思表示，或者该合同明确排斥定作方对生产方的必要限制，则不论双方在合同中如何约定留置权，都不能认定双方签定的合同是承揽合同。 其次，从诉讼程序法来看。最高法在关于民事诉
12、讼法的适用说明中，明确将承揽合同的加工地作为承揽合同的履行地以及诉讼管辖地，做如此规定，是为了达到最大限度的查明案件真相的目的，即通过诉讼管辖权的制度构建，使法院最大可能的接近案件主要事实的发生地，以便利办案。这说明司法机关关注的也是承揽合同的加工过程，审查的重点也是加工过程中双方当事人权利义务的行使和履行。从这一方面来看，说明法院系统亦认为注意加工过程约定的合同才是承揽合同，反过来说明就是，不注意加工过程而只注意标的物交付和转让的合同的应当是买卖合同。由此可见，二者的区分关键在于：在承揽合同中，定作人注意的是对生产过程的限制和监督；假如一个合同规定了定作人对生产过程的必要的限制权，而且这些限
13、制权明显属于该合同的重要部分，则该合同应属于承揽合同，反之则属于买卖合同。二、其他详细区分：1、买卖合同以转移全部权为目的，出卖人的主要义务是转移标的物的全部权；承揽合同以完成肯定工作为目的，转移标的物的全部权只是承揽人完成工作后的一项附随义务。2、在买卖合同中，双方当事人的权利义务所指向的对象都是肯定的物；在承揽合同中，双方当事人的权利义务所指向的对象主要是肯定的行为。3、买卖合同的标的物是双方约定的出卖人应交付的物；承揽合同中的标的物只能是承揽人严格根据定作人的要求而完成的工作成果。4、买卖合同的标的物可以是种类物，也可以是特定物；承揽合同的标的物是一种工作成果，这种工作成果是特定物，如有
14、着特定的尺寸和功能。5、承揽合同的定作人在工作成果未完成之前，随时可以解除合同；而买卖合同的当事人并无此权利。6、买卖合同中当事人可以约定自合同成立起标的物意外灭失的风险，可由买受人担当，也可以由出卖人担当。承揽合同中在工作完成前，只能由承揽人自己担当工作物意外灭失的风险。因此，实务中最重要的是审查该合同有无意在强调标的物的接受人对生产进行限制的内容。比如审查合同有没有约定标的物接受人享有材料选材或者生产过程的监督检查权、是不是享有单方设计变更权或终止定作权。这些约定不肯定全部具备，但是必需能显示出定作人对生产过程的必要限制，假如没有体现对生产过程的限制，应认定为买卖合同。反之则认定为承揽合同。承揽加工合同3承揽方：_定作方：_定作方托付承揽方加工_，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 加工成品：品 名规 格单 位 数 量 备 注 其次条 加工成品质量要求：_（加工定作物品，须要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据）第三条 原材料的供应方法及规格，数量，质量：_
