《施工合同范文汇编6篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同范文汇编6篇（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、施工合同范文汇编6篇 在不断进步的社会中,合同对我们的约束力越来越不行忽视,在达成看法一样时,制定合同可以享有肯定的自由。合同有不同的类型,当然也有不同的目的，下面是我细心整理的施工合同篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。施工合同 篇1 发包单位:(以下简称甲方） 承包单位:(以下简称乙方)甲方因建设须要,托付乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，依据中华人民共和国合同法,国家工商管理局和建设部颁发的（f91-02)建设工程施工合同示范文本，结合本工程的详细状况，双方经充分协商,特订以下合同条款，双方共同信守遵行。 第一条、 工程名称: 其次条、工程地点：第三条、 工程内容: 1、单
2、桩深度暂定 米,共约 条， 单桩竖向承载力特征值 kn,单桩竖向极限承载力为 kn。 2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费,包施工用电缆,包质量、包工期、包平安、包一般桩尖、包焊条等协助材料。打桩单价：500桩按 元米,此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、一般桩尖（ 元/个）,含税金。如运用标准桩尖,价格另议。桩接头采纳焊接接头,接头不宜多于3个。 竣工结算时,按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责（指奢侈桩或送桩过深产生的接桩费用）
3、工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。第四条、施工工期:、自试桩之日起计 个日历天，要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成,每迟一天罚款合同总价的1,总额不超过合同总价的10。2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度,遇人力不行抗拒的自然灾难等缘由时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工4小时以上,经双方协商,签证，工期方可顺延。 3、因其他意外状况的停工,双方应共同查明缘由,分清责任，其损失由责任方负担,由于停工,窝工缘由而造成损失时，属甲方责任的,工期顺延，窝工半天起起先签证，窝工的桩机按每台每天00元补尝。属乙方责任的
4、,由乙方自行赶工，乙方缘由造成工期拖延,每延迟一天罚款X元。 第五条、付款方式: （一) 乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。 (二) 乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续,并刚好支付进度款; 、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的7%; 、余下0工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最终一根桩的三个月内完成桩基础验收工作；验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程,并同时支付工程余款。 第六条、承包方式:1、技术要求:依据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。
5、试桩合格,费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责,并保证返工合格为止,一切费用由乙方担当，并赔偿甲方相应的损失。 2、税金负责：由乙方负责,本工程价格为含税价。 3、水电费负责:由乙方负责。 第七条、甲方责任：1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。 3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，供应水源、电源到桩基础施工现场,保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必需回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。 4、甲
6、方负责以书面形式供应细线基点、标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。5、施工报建手续和报建费由甲方办理和担当,乙方负责供应有关资料。 第八条、乙方责任: 1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。 2、组织各种机械进退场，开工前向甲方供应编制的施工组织设计(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单)，做好各项施工打算工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。 3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。 4、照实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。 5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。 6、
7、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项看法及要求。7、严格限制工程进度，不得拖延工期,刚好按阶段向甲方提交工程进度,以便甲方支付工程进度款。 第九条、留意事项; 1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的,其返工费用由乙方负责。 2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。 3、施工过程中出现的断桩问题,如属施工技术问题,则由乙方负责;如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。第十条、当不行抗力因素消退后,双方应接着履行合同义务或协商变更、终止合同。 第十一条、其它条款:本工程甲方已全权托付中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。 第十二条、未
8、尽事宜，甲方双方协商,补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议,双方协商不成时,可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。 第十三条、本合同自双方代表签字盖章后马上生效，当工程款付清后自行终止,合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。 甲方(盖章):乙方(盖章): 法人代表签名： 法人代表签名： 托付代理人签名: 托付代理人签名：合同签定日期: 年月 日施工合同篇2 甲方： 乙方： 为确保电力线路安装工程的顺当实施,依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国电力法、电力供应与作用条例的规定,经双方协商，签订本合同，共同信守，严格履行。 一、 工程概况：
9、工程名称： 工程内容: 工程地点:工程期限:工程总造价: 工程总造价(大写：)二、 工程质量标准： 安装3kV及以下架空电力线路施工及验收规范施工。 三、甲方的权利和义务： 按期开工。四、乙方的权利和义务: 不得随意变更经双方认可的安装施工方案如必需变更，需经甲方同意,否则造成的损失由乙方自负。施工平安由乙方自行负责。 五、违约责任： 六、争议的解决方式: 甲乙双方因履行本合同发生争议时,应依本合同之原则通过协商解决，协商不成时,双方共同提请电力管理部门行政调解，调解不成时双方选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。 七、本合同效力及未尽事宜。条例等有关法律、规章的规定办理，如遇国家法律、政策
10、调整时,本合同作相应调整。面协议签订前，本合同接着有效。 甲方(签字）：乙方(签字）: 年月 日 年 月 日施工合同篇3发包方(甲方）: 承包方(乙方):依据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例等相关法律法规,经甲乙双方协商一样，签订本合同,并信守下列条款，共同严格执行。 第一条 工程名称:武汉中和设备基础工程 其次条工程地点:黄陂区罗汉街工业园 第三条 工程内容：以甲方供应的施工图纸及现场确认签单为准。第四条 工程造价:设备基础根据 元/m3砼(按实际工程量结算)。 第五条 承包方式:包工包料。第六条工期：本工程自 年 月 日开工至 年 月日竣工。工期为天。 第七条 工程质量:按施
11、工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收,本工程质量等级为合格。 第八条 结算方式:以实际的工程量为结算依据,按月进度计算。第九条工程类别及企业等级:按有关规定执行。 第十条 甲方权利：派驻工地全权代表,负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设计、施工技术、经济等事宜办理相应手续。 第十一条 乙方权利： 1、按承包工程设计图纸或甲方详细技术、运用要求组织施工。 、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料,如发觉偷工减料行为，甲方有权不付款或付部分款。施工中留意平安，施工中发生一切平安事故所引起的损失均由乙方自负。 第十二条 竣工验收与结算： 一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图
12、纸和甲方详细技术、运用要求及实完工程量进行验收。 二、验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续。第十三条 付款方式:自开工之日起每月支付实际完成工程量5的工程款，工程竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5作为质保金,于工程完工一年后在未出现质量问题的状况下,予以支付。 第十四条 保修:按现行建筑工程保修方法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起年。 第十五条 违约与仲裁: 一、合同在履行中如有争议双方协商解决，如协商不成，提请黄陂区经济合同仲裁委员会申请仲裁。 二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失，由乙方自负。 第十六条 附则： 一、本
13、合同一式两份,甲乙双方各持一份。 二、合同有效期限:本合同经双方签章后生效,至工程竣工验收结清尾款后失效。第十七条 其它: 甲方：乙方: 电话： 电话: 签约时间: 年月 日施工合同 篇4 发包人（全称）: （以下简称“甲方”)承包人（全称)： (以下简称“乙方”) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及 其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲乙双方就旋挖桩施工事项经协商达成一样，订立本合同。 一、工程名称：郧县金色港湾小区二、工程地点: 郧县城关镇 三、承包范围: 承包范围：依据郧县金色港湾小区和相关文件要求及施工工艺所要求的施工内容及施工须要协作的协助工
14、作。主要工作内容包括：旋挖钻机钻孔施工、清理孔渣、孔内抽排水、混凝土浇筑、平安设施搭拆措施等。直至按图纸要求符合孔桩下一施工条件为止。（含塔吊承台挖土方、浇混泥土、但不计工程量） 单价包含旋挖钻机机械的安拆费、油费、钻孔、修理、保养。 四、计价方式:1m(含1m）以上直径孔桩，根据375元/立方计价,0.8米直径孔桩，根据20元m计价（甲方保证不低于3根)。以上合同单价为固定综合单价包干，已包含承包范围内全部规定 的内容。包含与此项工作有关的人工费、机械费、拆卸、磨损、修理、燃油费，现场管理费、赶工措施费、平安保险费、清渣费(孔渣必需清理干净）、以及其他不行预见费、利润。还包含协作此项作业有关
15、的全部机具运用费主要包括(空压机、电动葫芦、抽水机、凿岩机、风镐）等但不限于此。在合同执行过程中,不因任何因素调整合同单价。 工程量：以设计施工图纸为准,依据实际完成经甲方验收合格的工程量为准,经项目部、合约部、工程部、监理各方确认后方可作为结算依据(不含扩大头)。塌孔重钻孔桩不重复计算工程量。 五、合同工期： 、总工期为天。自月月日止全部完工。乙方必需在甲方规定时间内完成，乙方应实行加班或增加设备、人员等措施，都不得延误甲方规定的详细完工时间,否则造成甲方工程进度的滞后,按10元/天处以罚款。若甲方缘由影响工期由甲方负责。遇不行抗拒因素（如下雨,塌孔等）工期延顺,春节休假工期扣除。 、详细以甲方实际通知时间为准。在接到甲方通知后天内乙方必需将机械设备，及人员送到须要施工的现场。每延迟天按1000元/次罚款，并担当给甲方工期延误造成的损失。六、质量要求: 1、乙
