《建设工程合同范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程合同范本（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程合同范本（2020版）Model construction project contract合同范本）姓名：单位：日期：编号：YW-HT-012203企业公民常用合同建设工程合同范本（2020版）说明：以下合同书内容主要作用是：约束合同双方（即甲乙双方）的履行责 任，同时也为日后双方的分歧，提供有力的文字性依据，可用于电子存档或 打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。!建设工程合同范本（一）合同编号：发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1. 工程名称
2、：2. 工程地点：3. 工程范围和内容：第二条甲方权利和义务1. 组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；企业公民常用合同2. 提供必要的施工条件；3. 负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表；4. 指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；5. 在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织 验收；6. 按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条乙方权利和义务1. 必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有 限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质 证书、企业基本情况等相关资料；2. 应编制工程施工概、预
3、算，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程 款的依据；3. 乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢 解以后以分包的名义分别转包给他人；4. 非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包；5. 精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；6. 合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施 工前送甲方备案；7. 严格按设计文件及gb/t50312-XX、本地网通信线路工程验收规范yd5051-9等规范要求施工；8. 做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计禾有 关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责
4、，采购的材料设备须 经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购 符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任；企业公民常用合同9. 服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或 达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书 面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时 间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签 字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承 担返工费用及延误工期的责任；10. 线路工程的施工，乙方同时承担电话机及数
5、据终端的安装任务。在施工 过程中和工程竣工后半年内，乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机 及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。11. 施工过程中必须严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消 除事故隐患，切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和 施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承担，并不得 因此影响工程进度。第四条工程期限本工程开工日期 年 月 日，竣工日期年 月 日。第五条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁 通网建XX32号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完整的竣工文件。
6、2. 甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门 及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁 发的施工验收规范和质量检验标准为依据。3. 验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。企业公民常用合同 验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收 通过的日期为准。第六条质量保证1. 保修期限：工程竣工验收通过后十二个月；2. 保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任，由于乙方 施工原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。第七条工程考核1. 乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，
7、一经发现，乙方 自行承担整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款%的违 约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。2. 除甲方原因及不可抗力外，工期延误的责任由乙方承担，每延期一天乙方 应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以 扣除。3. 不服从甲方指挥，拒绝或延误电话机及数据终端安装，乙方向甲方支付工 程最终结算价款%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并 同时取消乙方入围施工资格。4. 未按期按铁通网建XX32号关于工程竣工文件编制规定的要求编制完 整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款）.5%
8、的违约金， 甲方有权在工程款结算时予以扣除。第八条工程价款的结算与支付1. 本工程采用包工部分包料方式，根据乙方编制的施工预算，合同价暂定为企业公民常用合同2. 工程竣工后，由乙方按照邮电部（995） 626号文件通信建设工程概算、预 算编制办法及费用定额的规定据实编制竣工决算报告，经甲方指定的具有通信工程 审计资质的第三方审计，审计费的支付按浙江省物价局浙价fiX262号文件执行。3. 工程最终结算款的确定：工程最终结算款由以下两部分组成，1）审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定；（2）审 计审定价款中的建筑安装工程费部分（扣除材料费以外的部分），乙方同意按浙
9、铁通计建XX303号文的规定调整相关费率后下浮。4. 乙方向甲方开具建安和材料统一发票后，甲方先行支付工程最终结算价款 的90%（甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金），待十二个月保修期满 后，若无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。第九条合同解除1. 双方协商同意可解除本合同。2. 未经甲方同意，乙方将承包工程的任何部分分包给他人的，甲方有权解除 本合同。3. 乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转 包给他人的，甲方有权解除本合同。4. 有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：（1）因不可抗力致使合同无法履行；（2）因一方严重违约致使合同无法履行。5. 一方
10、依据本条2. 3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出 解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的企业公民常用合同保护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的 一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。第十条争议解决方式在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民法院起诉。第十一条其他1. 乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容；2. 本协议未尽事项，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效 力；3. 本协议一式六份，甲乙双方各执三份，协议经双方签字、盖章后生效。甲方（盖章）地址：法定代表人：委托代
11、理人：开户银行：帐号：电话：邮政编码：乙方（盖章）地址：法定代表人：委托代理人：开户银行：企业公民常用合同帐号：电话：邮政编码：签约日期：签约地点：建设工程合同范本（二）发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行 政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一 致，订立本合同。一、工程概兄工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：企业公民常用合同竣工日期：合同工期总日历天数 天四、质量标准工程质量标准：
12、五、合同价款金额（大写）：元（人民币）: 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们 的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承企业公民常用合同 担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当 支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年 月 日合同订立地点：本合同双方约定 后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：。XX图文设计YuWen Graphic Design Co., Ltd.
