劳务分包合同免费范本

《劳务分包合同免费范本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务分包合同免费范本（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、劳务分包合同免费范本1. 劳务分包合同的合同范本甲方（发包单位）：乙方（承包单位）：根据中华人民共和国合同法、 中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、 公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致， 签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容、性质及数量：四、工 程工期：五、工程质量要求：六、工程造价：七、工程承包方式及取 费标准：八、工程价款的拨付及结算方式：九、本工程由甲方按工程 施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交 签证。其中：十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行 考核后方可结算：

2、1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安 全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规 范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工 程质量达到约定的要求。3、工程工期：4、文明施工：加强施工现场 管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工 现场的管理规定，做到文明施工。十一、甲方责任：1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安 全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交 底。3、负责对乙方施工人员的安

3、全、工程质量、文明施工等方面的工作 进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。4、负责解决乙方进 场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工 作的指导、监管。5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。十二、乙方责任：1、 按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心 组织施工。2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完 成甲方下达的月工期计划。3、按合同约定按时足额支付劳务作业人 员工资。4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做 好各项基础工作。5、按国家和重庆市的有关规定，办理好进场前的 规范用工手续。（1）乙方应向甲

4、方提供企业法人营业执照、企业资质等级证书 等有效证件。（2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作 业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。十 三、双方协议工价如下：分部分项工程名称单位名称人工基价（元） 经考核验收后达到标准在基价上加或达不到标准在基价上扣除备注 质量工期文明施工十四、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订 下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。1、安全生产协议书；2、治 安、保卫、防火等协议书。十五、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可 另行约定。十六、违约责任：1、当发生下列

5、情况之一时，甲方应承 担违约责任：（1）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付 劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程款尾款时，应按乙方 同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖 欠金额量向乙方支付每日。的违约金；（2）甲方不履行或不按合同约 定履行义务时，应向乙方支付违约金元，甲方尚应赔偿因其违约给乙 方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：（1）乙方因自身 原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付元的违约金；（2）乙方 施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的 最低标准时，乙方应向甲方支付元

6、的违约金；（3 ）乙方不履行或不按 合同约定履行义务时，应向甲方支付元的违约金，乙方尚应赔偿应其 违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。3、一 方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违 约责任后仍应继续履行合同。十七、本工程甲方委派同志为现场负责人，乙方委派同志为现场负责 人，共同负责履行本合同的各项约定。十八、争议：甲、乙双方在履 行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。十九、本合同自签定 后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。 二十、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正 本壹式

7、叁份，双方各执壹份，另壹份报工程所在地建设工程交易中心 劳务作业分中心登记备案。本合同副本份，甲方执份，乙方执份。甲方（合同章）：乙方（合同 章）：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：地址： 地址：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：年月日年月 日。2.建设工程劳务分包合同样本编号：发包人：承包人：分包工程名称：施工地址：区（县）发包人（全称）：承包人（全称）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公 正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立 本合同。第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：1.2工程概况：1

8、.3分包工作内容：范围包括： 1.4工程监 理单位（全称）： 二条作业人 员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共 名。第三条合同工期开工日期 年 月 日，完工日期 年 月日，工期为 天。第四条合同价款4.1合同价款为：元（人民币）？大写： 元？ 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划J）：经 过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认:（）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不 再调整。（）4.2.2以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据： 定额工资单价为：瓦工 元/工日；结构木工 元/工日；装修木工 元/工日；钢筋工 元/工日；砼工 元/工

9、日；油工 元/工日；抹灰工 元/工日；架子工 元/工日；水暖工 元/工日；电工 元/工日；壮工 元/工日； ； ；按建筑面积确定承包价 元/平 方米；其中，地上结构：元/平方米；地下结构：元/平方 米；初装修：元/平方米；水电：元/平方米；分项工程承包：外墙面砖：元/平方米；屋面 防水：元/平方米；水磨石地面：元/平方米；水泥砂 浆:元/平方米；内墙普通抹灰:元/平方米;； . ? 4.2.3定额工以外发生的零星用工单价 元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准）？ ？4.2.4因 不可抗力、一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时 等原因造成的停工、窝工累计超过八小时的按 标准补偿

10、。4.3对合同价款内容的明确： 第五条合同价款的结算 和支付5.1结算、决算资料：5.1.1发包人向承包人提供工程施工图 或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预 算书。5.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指 令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人 工结算书。5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 5.2合同价款的结算和决算：5.2.1发包人应于每月日对承包人 完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。5.2.2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料， 发包人在收到决算资料后28日内

11、进行核实，给予确认并办理分包工 程决算手续。5.3合同价款的支付：5.3.1合同价款分期支付:在 年 月 日付款 元，在 年 月 日付款元。5.3.2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结 算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。5.3.3 合同价款的支付必须以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现 金方式向承包人支付劳务费。5.3.4办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包 人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人 须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包 人指定的人员。第六条安全施工、重大伤亡及其他

12、安全事故处理6.1 安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部 门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准 组织施工。6.2重大伤亡及其他安全事故处理：6.2.1发生重大伤亡及其他安全 事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者， 保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或 拍照。6.2.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任 方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。6.3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：.第七条工程质量、验收与保修7.1工程质 量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目。