工程施工合同模板参考

上传人:M****1 文档编号:454551313 上传时间:2023-06-20 格式:DOCX 页数:18 大小:35.06KB
返回 下载 相关 举报
工程施工合同模板参考_第1页
第1页 / 共18页
工程施工合同模板参考_第2页
第2页 / 共18页
工程施工合同模板参考_第3页
第3页 / 共18页
工程施工合同模板参考_第4页
第4页 / 共18页
工程施工合同模板参考_第5页
第5页 / 共18页
点击查看更多>>
资源描述

《工程施工合同模板参考》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程施工合同模板参考(18页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、工程施工合同模板参考发包方 ( 甲方 ) : 地址: 电话: 承包方 ( 乙方 ) : 地址: 电话: 依照中华人民共和国合同法和 市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。第一条工程项目一、工程名称:二、工程编号:三、工程地点:四、工程范围:本合同全部工程建筑安装面积共计平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表) 。五、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币元(各单项工程造价详见工程项目一览表) 。第二条工程期限一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为 天( 日历天 ) ,自 年月日开工至 年月日竣工验收 ( 附各单位工程开竣工日期,见附表一) 。二、开工

2、前天,承包方向发包方发出开工通知书。三、在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者3、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工 ;4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。5、在施工中如因停电、停水8 小时以上或连续间歇性停水、停电 3 天以上 ( 每次连续 4 小时以上 ) ,影响正常施工 ;6、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;7、未按合

3、同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工 ;8、由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作; 按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现常甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。四. 工期提前。施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在5 天内给

4、予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。1. 提前的时间 ;2. 乙方采取的赶工措施;3. 甲方为赶工提供的条件 ;4. 赶工措施的经济支出和承担;5. 提前竣工收益( 如果有 ) 的分享。第三条施工准备一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照 ; 清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物 ;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地,搭建大型临时设施用地 ); 解决施工用水源、电源和运输道路的畅通; 应于 年_月 日向乙方提供所有工程设计图纸份 ; 组织设计、施工单位进行工程设计交底。二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计

5、交底 ; 编好施工图预算; 负责编制施工组织设计或施工方案 ; 进行施工场地的平整,施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施,安排施工总进度计划,储备材料,加工构件,做好一切施工准备。第四条物资供应一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标: 二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购 ; 三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方

6、承担 ; 不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。四、本工程材料和设备差价的处理办法: 第五条工程质量一、本工程质量经双方研究要求达到: 二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。第六条工程价款的支付与结算一、本合同签订后 日内,发包方支付不少于合同总价( 或当年投资额 ) 的 %备料款,计人民币 万元 ; 临时设施费,按土建工程合同总造价的 %计人民币 万元,安装工程按人工费的 %计人民币 万元 ; 材料设备差价万元,分次支付,每次支付时间为 ,金额 .二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须

7、在日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的 %时,按规定比例逐步开始扣回备料款。三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,连本息 ( 财政拨款不计息 ) 一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之_三_的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。第七条施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构

8、件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:1. 施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7 天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。2. 在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。3. 在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。第八条违约责任承包方的责任:一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任:一、未能按照

9、合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。四、承包方验收通知书送达日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第九条纠纷解决办法建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何

10、一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解; 解决不了的,可选择下述第 () 项处理:(1) 向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁 ;(2) 直接向人民法院起诉。第十条合同的生效与终止一、本合同一式份,合同附件 份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送机关、建设主管部门备案。二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效; 工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。三、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。发包方 ( 盖章 ) : 承包方 ( 盖章 ) :地址: 地址:法定代表人( 签名 ) : 法定代

11、表人( 签名 ) :开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:电话: 电话:签约日期: 签约地点:建设单位( 甲方) :承包单位( 乙方) :为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,按时保质保量地完成工程任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。第一条总则一、工程名称:二、工程内容:三、工程价款:四、开竣工工期:年月日至年月日。五、工程地点:六、承包方式:七、工程质量标准:第二条在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;二、因甲方提出变更计划而不能继续施工者。第三

12、条工程款结算方式一、本工程结算价套用最新相对应消耗量工程定额计价依据及相关规则,材料价格按当地同期指导价格及特殊材料市场价调整。二、付款方式:竣工验收合格后一次性付清第四条工程负责人和工伤事故一、甲方派驻现场负责人,乙方派现场施工负责人,共同履行本合同的各项规定,对工程进度、工程质量进行监督,检查隐蔽工程,办理中间交工工程验收手续及其他事宜。二、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责,乙方不得因此影响工程进度。第五条合同份数及有效期一、本合同一式二份,甲乙方各执一份。二、本合同自双方签订之日生效,在本合同全部工程

13、竣工验收并结清尾款后失效。第六条附则一、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同附件,与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。建设单位 ( 甲方 ) :代表人:年月日承包单位 ( 乙方 ) :代表人:发包人 (全称 ) : (简称甲方 )承包人 (全称 ) : (简称乙方 )遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1. 工程名称:。2. 工程承包范围:二、合同工期三、质量标准:工程质量符合* 标准。四、签约合同价与合同价格形式1. 签约合同价为:人民币 ( 大写 ) 捌拾捌万捌仟捌

14、佰捌拾捌圆 (888888 元);2. 合同价格形式:固定价+变更签证五、结算及付款方式:3. 承包人承诺按照合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。4. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。六、违约责任及处理方式1、发包方的责任:周边施工环境及现场协调工作由甲方负责,由此造成的窝工等问题工期顺延。2、承包方的责任:工程质量不符合合同规定的,承包方负责无偿修理或返工。3、发生争议时,双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。七、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

15、八、合同生效本合同自签字、盖章之日起生效。九、附则1、本合同一式 * 份,其中发包方 * 份,承包方 * 份。2、本合同自双方签字后生效,全部工程竣工验收并结清尾款后失效。发包人: ( 公章 ) 承包人: (公章 )法定代表人( 签字 ) :法定代表人( 签字 ):年月日年月日 工程施工合同模板参考最新工地施工安全标语的模板1. 加强消防法制建设,依法实施消防监督;2. 认真贯彻“预防为主,防消结合”的消防工作方针 ;3. 加强消防法制教育,提高全民消防安全素质;4. 远离火灾,珍爱生命,共建平安家园 ;5. 从小学消防,共创平安家;6. 火灾不留情,预防要先行;7. 筑牢消防安全“防火墙”开创消防工作新局面;8. 落实政府部门消防责任推动消防工作跨越发展;9. 全

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 营销创新

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号