《勘察合同律师版》由会员分享，可在线阅读，更多相关《勘察合同律师版（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程勘察合同岩土工程勘查、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探工程名称：工程地点：合同编号：（由勘查人编填）勘查证书等级：级发包人：公司公司勘查人:签订日期：2010年中华人民共和国建设部1/9监制中国工商行政管理局公司发包人:勘察人：公司发包人委托勘察人承担路地块（约亩）地基、岩石工程勘察任务。以及施工过程中的验槽、结构验收、竣工验收等一切配合服务工作任务。根据中华任命共和国合同法及国家有关法规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程建设地点:1.3工程规模、特征：按图
2、纸说明范围等。1.4工程勘察任务委托文号、日期：1.5工程勘察任务内容与技术要求：严格按照国家地方等相关标准进行勘察、并提供准确有效的相关数据负责布孔起止点、数量、实验要求（类型、件数、次数）等。1.6承接方式：包工、包料、包任务、包工期、包安全、包质量。1.7预计勘察工作量：承包范围自行现场勘查确定。第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1担供本工程批准文件复印件，以及用地附红线范围、施工、2/9勘察许可等批件复印件。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的从坐标与标高资
3、料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人予以协调帮助。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式：4.1开工及提交勘察成果资料的时间：4.1.1本工程勘察工作定于2010年1月日开工，2010年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工
4、通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准按2002年国家勘察定13/9额计取费用，按甲乙双方共同认可的“实际完成工作量结算”计取收费。，暂定总勘探进尺兀4.2.2本工程勘察费每米综合单价为元（大写：深度为米，合同预算总价为天内，发包人应支付至结算工程10元整）,提交勘察成果资料后天内付清。20%寺工程竣工验收备案后15勘查费用的80%其余第五条：发包人、勘察人责任发包人责任5.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及5.1.1技术要
5、求，并按第二条规定提供文件资料。，发包人应在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段）5.1.2负责查清地下埋葬物，若应为提供上述资料、图纸，或提供的资料图致使勘察人在勘察工作过程中发生人身地下埋葬物不清，纸不可靠、伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现5.1.3的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、修好处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、，并通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等）承担其费用。有害等危险现场作业时，若勘察现场需要看守，特别是在有毒、5.1.4对从事危险作业发包
6、人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，的现场人员进行保健防护，并承担费用。4/9工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的5.1.5并承担费用和工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按5.1.6实际发生的工作量支付勘察费。并承担费用；生活条件，5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、元。如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期，顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）;发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘
7、察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，
8、勘察人应负责无5/9偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用，或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的100%并承担由此给发包人造成的连带损失。523在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。524勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.5在现场工
9、作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。526本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同6/9时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金：已进行勘察以内时，发包人应
10、向勘察人支付预算工作的，完成的工作量在50元；完成的工作量超过50%时，则应额50%的勘察费计向勘察人支付预算额80%的勘察费。6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第八条：其它约定事项：结算取费标准按2002年国家勘察定额80%X费，结标按实际工作量
11、结标1.地质勘探要求1.1 查明工程范围内的地层岩性、物理力学指标。包括天然容重、孔隙比、含水量、塑性指数、液性指数、压缩系数、压缩模量、内摩擦角凝聚力C、渗透系数、标贯锤击数、承载力标准值。1.2 查明地下水类型、埋藏深度和水位化幅度及渗透性，提交水质分析报告。分析地下水对地道开挖、基坑开挖、基底隆起和支护结构受力状态的影响。7/91.3地震烈度及地震液化层以及评价。1.4其余按有关勘测规范要求执行。1.5钻孔平面布置及测点见附图。2.应提父资料：2.1按钻孔平面布置图所示的剖面提交地质剖面图及电子文件2.2勘察报告书。2.3预算费用组成附件。第九条：本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人
12、协商解决,协商不成的按下列第二种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁（二）依法向发包人所管辖地人民法院起诉第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式陆份，发包人肆份，勘察人贰份。8/9勘察人名称：（盖章）法定代表人：（签字）委托代理人：住所:发包人名称：（盖章）法定代表人：（签字）（签字）委托代理人：（签字）所：住邮政编码：邮政编码:话：电话：电真：真：/、/、传传开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：鉴证意见：建设行政主管部门备案：（盖章）（盖章）人：号：经办备案日月日年月鉴证日期：备案日期：年
