《装饰合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装饰合同（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、施工承包合同发包方（甲方）： 承包方（乙方）： . 按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况1工程名称： 2工程地点： 3承包范围：详见预算内项目 4承包方式：部分包工包料 5施工工期：共 天，本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。6合同工程预算总额：人民币（大写） 第二条：甲方工作1合同约定开工日前 1 天，提供施工所需的场地给予乙方，并清除场内一切影响乙方施工的障碍。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等，甲方应采取保护措施，贵重物品甲方须妥善保存，如有丢失，
2、乙方概不负责。2合同约定开工日前 1 天，向乙方免费提供施工所需水、电、气及电讯等设施，并说明注意事项。3负责办理本工程所需的各种申请、批注等手续及当地各有关方面的联系和协调工作并按规定承担有关部门所收取的各种费用。4指派 为甲方驻工地代表，负责监督合同的履行，对工程质量、进度进行督促，办理各种手续、设计变更、工程验收等事宜。5开工日前，对设计方案及施工进度计划等进行审定（并签证）。6保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续，并承担相应费用。7协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，
3、并承担相应费用。8及时对乙方申报的单项完工项目与增、减项目进行签证，按时缴纳工程款。第三条：乙方工作1合同签定前，完成施工图或工程配套图纸的设计，拟定施工方案和进度计划，交由甲方审定签证。2指派 为乙方驻工地代表，负责合同的履行，按图纸要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3严格执行施工规范、安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定，并严格按照图纸及施工方案进行施工，作好各项工程项目质量检查记录，组织竣工验收，编制工程竣工结算。4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场的规定，按约定保护好原建筑物结构和相应管线、设备。施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原
4、建筑物结构及各种设备管线。5.负责施工现场的装修垃圾清扫并装袋，运至物业管理单位指定的位置、方式和时间进行堆放。6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条：工期的约定1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工所需的费用。2因甲方未按约定完成工作而影响竣工工期时，工期顺延，并支付延期所产生的各项费用。3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，则工期不顺延。4因设计变更，增减项目或非乙方原因造成的停水、停电、停气及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计），工期顺延。第五条：工程质量及验收1工程以施工图纸、施工预算说明、设
5、计变更、预算内所注明的材料与要求和建筑装饰工程施工及验收规范（JGJ73-91）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（GBJ300-88）等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。3在施工过程中，乙方应自觉接受用户的监督，严格按照设计图纸施工。装饰材料应严格按照设计图纸和预算表中的规定进行选购，保质保量。4由于乙方原因造成验收不合格，其返工费用由乙方负责，工期不顺延。5签定合同后乙方应出具所需设计图纸并经甲方签字认可后方能施工。甲方在施工过程中或施工完毕如有项目增减或设计更改、应尽早通知乙方并
6、共同商定修改方案，由甲乙双方签字认可后方能施工，并当即确定增减费用。更改已施工部分所耗材料费和人工费均由甲方自负。6甲方不得与乙方派驻的施工队伍私自商定增减或更改原施工项目，不得将任何装修款私自交付乙方所属施工人员，否则一切后果均由甲方自负。甲方所有工程款项的支付，必须汇入乙方公司财务帐号或到公司财务交款并以取得乙方盖有财务章的收据为有效。7为保证工程质量及进度，双方议定工程施工过程中必须经过四次验收，即：水电隐蔽工程验收；板材验收；装饰造型框架验收（封装饰饰面板前）；竣工验收，每次验收乙方应提前24-48小时通知甲方，并提供相应资料、单据给甲方作为验收依据。8甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中
7、间工程的检查与验收手续。甲方必须在12小时内验收，如甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认，否则由此所导致的工程停工，工期应顺延并由甲方赔偿停工所造成损失。9工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到通知 3 天内组织验收并办理所需验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工工期，并承担乙方的人工费。甲方提前使用装修场地，同样视为验收合格。10工程未经双方验收结算，甲方私自使用，视为完工并为验收合格。第六条：付款方式1合同签定之日，甲方当即支付该工程合同总额的 50 %作为首期预付款予乙方，即人民币（
8、大写） 。2本合同签定开工至泥工施工质量验收合格、验收单签定后，二日内甲方追付给乙方该合同总额的 22%作为第二次工程材料款，即人民币数（大写） 。3当木工施工质量验收合格签定后，由业主进行验收合更格签定后。二日内甲方追付给乙方该合同总额的 25 %作为第三次工程进度款，即人民币（大写） 。4当工程竣工验收合格后叁天内，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方，甲方在接到上述资料当天内，应及时到公司进行结算，结清全部余款，即人民币（大写） 。5上述款项甲方应按时足额支付给乙方，否则由此所造成的工程延误，责任由甲方承担，工期可相应顺延，并赔偿乙方因工期延误所造成的损失。第七条：关于材料供应的约定1本
9、工程甲方负责供应的材料、设备应为符合设计要求的合格产品，并应按时提供到现场。如因甲方负责供应的材料、设备发生质量问题或未按时供应导致工程顺延、返工损失，责任由甲方负责，工期可相应顺延并赔偿乙方由此所造成的损失。2乙方负责供应的材料、设备应为符合设计要求的合格产品，如不符合质量要求，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第八条：奖励和违约责任1因甲方原因导致中途停工、窝工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 元/天。甲方不按合同的约定付款，每拖一天，按付款额的 %支付滞纳金予乙方。2因乙方原因逾期一天，乙方应支付甲方违约金 元/天。3乙方应妥善保
10、护甲方提供的设备及现场堆放的与已制作完工的家具、陈设和工程成品，如造成损坏，应照相应价格赔偿。4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。5因一方原因，合同无法继续履行时，应及早通知对方，办理合同终止协议，并由违约方赔偿对方由此造成的经济损失。第九条：保修1保修期限一年，以工程竣工验收合格之曰起计算。其中分为免费保修和有偿保修。保修期内乙方应在接到甲方书面通知后七天内派人修理，否则甲方委托其他单位或人员维修，如果是乙方质量问题，其费用由乙方承担。2乙方免费保修范围是指因乙方施工质量或加工工艺不当所造成本合同工程范围的损坏、脱落、变
11、质、开裂等质量问题的维修，如不属于以上问题造成的维修即为有偿维修，除材料由甲方自购外，乙方将收取相应的人工费、交通费。第十条：争议或纠纷处理1合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度前提下，双方可采取协商解决请有关部门进行调解。2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可选择下列一种方式解决：A：向仲裁委员会申请仲裁；B：向人民法院起诉。第十一条：附则1本合同一式贰份，双方各执一份，未尽事宜，甲、乙双方协商解决。2本合同附件（工程预算表、工程设计方案）均一式贰份，双方各执一份。3本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起即日生效，履行完成后自动终止。4附件甲方： 乙方： 代理人： 代理人：单位地址： 单位地址：电话： 电话： 年 月 日 年 月 日
