《深圳市建设工程设计合同书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳市建设工程设计合同书（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、深圳市建设工程设计合同STANDARD CONTRACT SAMPLE( 合同范本 )甲方： _乙方： _签订 日 期： _编号： YB-HT-008309合同书 | YB-HT-008309建设工程设计合同深圳市建设工程设计合同说明：本合同书的作用是：约束合同双方（即甲乙双方）的履行责任，同时也为日后双方的分歧，提供有力的文字性依据，可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适） 。正文：深圳市建设工程设计合同工程名称： _工程地点： _合同编号： _由设计人编填）设计证书等级： _发包人： _设计人： _签订日期： _深圳市规划与国土资源局监制发包人： _设计人： _发包人委
2、托勘察人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订第2页共9页合同书 | YB-HT-008309建设工程设计合同11中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法 。12建设工程质量管理条例 、建设工程勘察设计管理条例 、建设工程勘察设计市场管理规定 。13深圳市城市规划条例 、建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书。14 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。15 建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容21 工程名称： _22 设计指标建设用地面积建筑总面积规定建筑面积建筑高度或层数建筑覆盖率第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号资料及文
3、件名称文件编号份数提交日期有关事宜第3页共9页合同书 | YB-HT-008309建设工程设计合同建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本合同设计收费估算为_元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费20定金20定金说明： 1提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 4本
4、合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任61 发包人责任：第4页共9页合同书 | YB-HT-008309建设工程设计合同611 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责， 发包人不得要求设计人违反 建设用地规划许可证 或土地使用权出让合同书的有关规定及国家有关标准进行设计。612 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15 天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15 天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。613 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改， 以致
5、造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意， 设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。614 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到， 发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。615 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。616 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。 未经设计人同意， 发包人对设计人交付的设计资料及文件
6、不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。第5页共9页合同书 | YB-HT-008309建设工程设计合同62 设计人责任：621 设计人应严格按照建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求， 进行工程设计， 技术经济指标符合 深圳市建筑技术经济指标计算规定，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。622 设计人采用的主要技术标准是：_623 设计合理使用年限为 _年。624 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及
7、份数向发包人交付资料及文件。625 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件， 本年内项目开始施工， 负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作， 但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。626 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任71 在合同履行期间，发包人要求终止或
8、解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人己付的定金；已开始设计工作的， 发包人应根据设计人已进第6页共9页合同书 | YB-HT-008309建设工程设计合同行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。72 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过 30 天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7l 条规定支付设计费。73 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补
9、充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。 损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的_%.74 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。75 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他81 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。82 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。 本合同第
10、四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。83 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商，发包人需要第7页共9页合同书 | YB-HT-008309建设工程设计合同设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。84 发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。85 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。86 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。87 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。88 本合同一式 _份，发包人 _份
