《房地产绿化合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《房地产绿化合同（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、施工协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特制如下协议。第一条、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：甲方提供景观绿化施工图内全部内容工程造价：208万元第二条、工程承包范围和承包方式2.1范围：2.1.1图纸设计范围内的工程内容2.2承包方式：本工程实行乙方总承包负责的管理方式，针对上述承包范围，乙方承担包工包料，包机械，包工期，包质量，包安全的总承包管理的全部责任和风险。怪0Xz第二条：甲方驻工地代表：第四条：本工程现场管理
2、人员如下项目经理：项目资料员：技术负责人：项目施工员：项目质检员：项目安全员：第五条、工程工期：总工期：45天（由于春节放假，实际完工时间为2010-3-28）5.1本工程具体开工日期为2010年1月15日；工程开工5天内施工单位应根据双方约定的工期等，提出确实可行的总工期控制计划报总监理工程师、甲方代表审批后严格实施。5. 2如果乙方实际施工工期影响政府验收和交付，乙方自愿承担罚款一万元/天。第六条、质量1本工程质量确保优良。乙供铺装面层和主要材料须提供样板交甲方确认后封样实施。绿化植物严格按设计选型，大型乔木须甲方确认后方可进场。质量等级评定由甲方组织相关人员评定，达到优良等级则将工程造价
3、的2%作为奖励费奖励给乙方。6. 2一次性核验不合格由承包人原因引起的，除由承包人承担返工损失夕卜，经重新验收达到合格标准的，按分部分项工程费的1%扣承包人罚金。第七条、竣工验收及交付1乙方应在工程按时完工后及时通知甲方和相关部门进行验收。6. 2按照档案验收标准的竣工资料（技术资料、质保资料、施工资料、质量验收资料、竣工图等）装订成册，以监理及有关部门核定签字认可，数量齐全。7. 3经单位工程竣工质量验收合格签订质量保修书。第八条、安全文明施工8. 1乙方应遵守中华人民共和国安全生产法及地方政府和有关部门对施工场地交通，施工噪声，施工污水、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续。
4、7. 2施工期间乙方应及时整理所有机械工具、材料、建筑垃圾等。7. 3乙方在施工过程中应完善文明施工措施，并事先预防由于乙方施工可能对周边居民和企事业单位产生的各种影响，尤其避免对周边房屋和构筑物产生不良影响。因乙方不积极或未采取措施而导致各种矛盾和纠纷由乙方承担全部费用和责任。第九条、工程价款的确认与支付：本工程付款具体为：1、硬质铺装完成一半时支付60万元，工程完工付至总价的60%审计结束付至总价80%,余款在绿化养护期满（二年）后一次性付清。风险范围以外合同价款调整方法：工程结算时工程量按实调整；变更部分投标报价中有类似于变更工程的价格，可参照类似价格计价；投标报价中没有适用于变更工程的
5、价格，双方根据市场行情商定。第十条、变更及签证10.1所有设计变更均需得到甲方同意才能进行，乙方私自施工，未经甲方同意的变更导致费用增加或建筑使用功能改变，甲方除不承担相应费用外，所引起的一切后果由乙方承担。10.2乙方在施工过程中提出设计变更，必须应先报监理和甲方，以及管理公司。由甲方与设计单位协调解决，提出设计变更书面材料方可执行。第十二条、工程保修本工程景观小品和绿化保修（管养）期为2年。第十三条、争议双方约定，在履行合同过程中产生争议时：1）双方协商解决；2）当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方可以用“J”形式选择以下一种方式解决争议：第一种解决方式：向当地仲裁委员会申请仲裁；（）第二种解决方式：向当地人民法院起诉。（）第十五条、合同份数一式陆份，正本贰份，副本肆份，甲乙双方各执堂份。发包人：（公章）法定代表人：委托代表人：电话：传真：开户银行：帐号：邮政编码：承包人：（公章）法定代表人：委托代表人：电话：传真：开户银行：帐号：邮政编码：
