《装修施工协议模板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《装修施工协议模板（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、装修施工协议模板 下面是由xx为大家整理的，欢迎大家阅读参考!发包人：_承包人：_根据中国协议法、中国建筑法、住宅室内装饰装修管理措施及其它相关法律、行政法规的要求，遵照平等、自愿、公平和老实信用的标准，结合本装饰装修工程施工详细情况，双方协商达成以下协议。第1条工程概况工程地点：_工程内容：房屋间数_室_厅;总建筑面积_平方米。承包范围：_承包方法：双方约定采取下列第_种承包方法：承包人包工包全部材料;承包人包工包部分材料;承包人包工、发包人包料。开工日期：_年_月_日完工日期：_年_月_日总日历工期_日第2条协议价款和支付协议价款金额_￥：_协议价款采取方法双方约定本协议价款采取第_种方法
2、确定。采取固定价格。固定价格加_%包干风险系数计算。包干风险包含_采取可调价格，根据国家相关工程计价要求计算造价，并按相关要求进行调整和完工结算。成本加酬金工程预付款协议生效后，发包人向承包人预付工程款_%即人民币_，预付款扣回的时间、百分比：_工程款支付工程款支付方法：_工程款支付金额和时间：_工程变更调整的协议价款及其它条款中约定的追加协议价款，应和工程款同期调整支付。发包人不按协议约定支付工程款，双方未达成延期付款协议，造成施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人负担违约责任。第3条施工图纸双方约定施工图纸采取下列第_种方法提供：发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份
3、。由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份第4条发包人工作指派_为发包人驻工地代表，负责协议推行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检验，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。装饰装修工程开工前，负责向物业或房屋管理机构办理申报登记，并应该和物业管理单位签署装饰装修管理服务协议，主动接收监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线，负责到相关部门办理审批手续。向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调和周围的邻里关系。负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家俱、陈设等采取保护方法。开工前应确定施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。负责装饰装
4、修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，负担对应的费用。第5条承包人工作指派_为承包人驻工地代表，负责协议推行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。严格根据图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检验统计。严格实施施工规范、安全操作规程、防火安全要求、环境保护要求。参与完工验收，编制工程结算。严格遵守要求的装饰装修施工时间，降低施工噪音，降低环境污染。处理好因为施工带来的扰民问题及和周围单位、住户的关系。未经发包人同意及相关部门同意，施工中不得随意拆改原建筑物结构及多种设备管线。工程完工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。确保装饰装修现场的
5、整齐，完工前做好卫生清扫和处理工作。第6条材料供给装饰装修工程使用的材料和设备必需符合国家标准，有质量检验合格证实和有汉字标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。严禁使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。由发包人供给的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方负担。凡由承包人采购的材料、设备应根据设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应严禁使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第7条安全生产和防火发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合中国消防法和相关防火设计规范。发包人提供确定的图纸或作法说明，违反相关安全操作规程、消防
6、要求和防火设计规范，造成发生安全或火灾事故，发包人应负担由此产生的一切经济损失。承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，根据要求采取必须的安全防护和消防方法，不得私自动用明火和进行焊接作业，确保作业人员和周围住房及财产的安全。因为承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及相关安全操作规程，造成发生安全或火灾事故，应负担由此引发的一切经济损失。第8条工程质量及验收双方约定本工程质量应达成国家质量评定_标准优良工程等级增加的经济支出本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制订的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。发承包双方应立即办理隐蔽工程和中间的检验和验收手续。发包人不
7、按时参与隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予认可。工程完工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。装饰装修工程完工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应该向发包人提交说明书、保修单和环境保护说明书。第9条工程变更发包人对工程项目及施工方法如需变更，双方均应立即办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据对应变更价款及工期。承包人提出合理化提议包括到变更设计和对原定材料的换用，必需经发包人同意。第10条完工结算工程完工合格后，承包人应立即向发包人提出工程完工结算汇报，办理完工结算。发包人接到完工资料后三日内如未有异议，即视为同意
8、。工程结算汇报经发包人同意后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应负担违约责任。第11条工程保修验收合格后，承包人应该出具住宅室内装饰装修质量保修书。第12条违约责任因为发包人原因造成延期开工或中途停工，应负担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_元。发包人不按协议的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_支付滞纳金。因为承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_%.承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家俱、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。未经发包人同意，承包人私自拆
9、改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故由承包人负责并负担损失。承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法负担赔偿责任。未办理验收手续，发包人提前使用或私自动用，造成损失由发包人负责。因一方原因，协议无法继续推行时，应通知对方，办理协议终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。双方约定其它违约责任：_第13条争议的处理方法本协议在推行过程中发生的争议，由双方协商处理;也可由相关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方法处理：提交大连仲裁委员会仲裁;依法向工程所在地人民法院起诉。第14条不可抗力双方有关不可抗力的约定：_第15条保险第16条协议生效协议生效日期：_第17条协议份数本协议正本两份，含有相同效力，由发包人、承包人分别保留一份。双方约定协议副本份数：_第18条协议立案、鉴证协议立案、鉴证：_发包方：_身份证号：_承包方：_身份证号：_
