《2022建筑工程施工合同_386》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建筑工程施工合同_386（74页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022建筑工程施工合同建筑工程施工合同范本随着人们法律观念的日益增加，越来越多的人通过合同来调和民事关系，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是我细心整理的建筑工程施工合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。建筑工程施工合同范本1发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)甲方在_区资枣社区安臵地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程名称：_市_区资枣社区安臵地二、工程地址：_市_区资枣社区安臵地三、建筑面积：全框架结构共11层，
2、总建筑面积约1488平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计算)。注：括号内条例经协商不计算面积，但水电由甲方负责施工，工资由甲方付款。四、承包范围及内容1、主要内容：根据甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建，包括路面压花，土建一次性大包干，住房每层高度为3米，第一层为3.8米，0.00以下按实结算，并计算乙方的其它费用开支，为一次性支付。2、配套附属工程，另行按实计算。3、水、电由甲方负责。4、室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲方购买。五、材料材料及工程质量要求1、主体工程质量必需达到一次性验收合格、2、乙方应仔细根据甲方要求和意图，细心施工，
3、随时接受甲方的检查、验收。3、因乙方缘由工程质量达不到规范质量标准，乙方担当一切责任，工程质量达不到规范标准的部分，乙方根据甲方的要求标准和重新施工，直至符合规范标准合格为止，全部费用由乙方负责。4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程质量和损失由甲方负责。5、外墙为100100或(100200)的方块砖，屋面为随到随抹一次性成合压光。防水屋面由甲方负责。六、承包方式及合同价款1、工程采纳包工不包料大包干形式，承包价格为220元平方米，平安保险由乙方负责。2、浇灌砼、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责。机具、扎丝、铁丝、钉子由乙方负责。XX管脚手架、活动架、扣件油顶由甲方负责及费用，乙方负责绑
4、扎，外架由乙方负责。七、工期要求工期总共为180天，自_年_月_日开工到_年_月_日竣工。八、付款方式工程总价约为32.736万元，签订合同预付乙方的进场费及备料款3万元，以后每完成一层主体付工程总价的65%，内外装饰每完成一层工程总价的33%。留2%竣工验收后一笔付清。九、双方责任1、甲方应保证工程款刚好到位，防止资金问题而造成工程停工，而达不到预期进度由甲方负责。2、甲方未按合同规定履行自己应负的责任，因资金缘由不能正常施工，除工期得以顺延外，还应赔偿给乙方造成的实际损失。3、承包人不得将承包工程转包给他人，也不得将其承包工程支解以后分包的名义发包他人，否则，合同自行终止。4、甲、乙双方本
5、着精诚合作、自行遵守的原则，仔细履行职责，帮助保密等义务。5、本合同一式四份，双方各执二份，合同自签字生效，发包人、承包人履行合同的全部义务，承包人自发包人交付竣工结算款支付完毕，本合同自行终止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑工程施工合同范本2发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据中华人民共和国合同法 及相关法律法规的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条 工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自 年 月 日至 年 月 日1.5工程质量：1.6合同价款(人民币大
6、写)：第2条 甲方工作2.1 开工前 天向乙方供应经确认的施工图纸或施工做法说明 份，并向乙方进行技术交底。供应施工所需的场地(即“承包范围”)清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍，如甲方因未能做到以上要求，而导致延误工期，工期顺延。2.2向乙方供应施工所需 的水、电、气及电讯等设施，并说明留意事项。第3条 乙方工程3.1开工前 天，向甲方供应经确认的施工图纸或作法说明 份，并与甲方进行现场交底。(或参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。第4条 关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1
7、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。第6条 关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采纳第 种。A、固定价格 B、可调价格(按国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算)第7条 关于材料供应的约定7.1本工程乙方负责选购供应的材料、设备(见附表)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方
8、应支付材料价值 %的保管费。由乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。第8条 有关平安生产和防火的约定8.1 方供应的施工图纸或作法说胆，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。第9条 工程停建或缓建9.1由于不行抗力及其它甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建，使合同不能接着履行，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作，按甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。第10条 嘉奖和违约责任10.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元，甲方不根据合同约定付款，每延期一天，按付款额的 %支付违约金。第11条
9、 保修11.1本合同保修期为竣工之日算起，为期 年。保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容。第12条 争议或纠纷处理12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。12.2当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由合同签约地人民法院解决。第13条 其他约定第13条 附则13.1本工程须要进行保修或保险时，应另订协议。13.2本合同正本两份，双方各执一份。副本 份，甲方执 份，乙方执 份。13.3本合同履行完成后自动终止。13.4附件资料甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人： 法定代表人：授权
10、代表(签字)： 授权代表(签字)：单位地址： 单位地址：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：户名： 户名：帐号： 帐号：年 月 日 年 月 日建筑工程施工合同范本3发包人（全称）：法定代表人：居处：联系电话：承包人（全称）：法定代表人：居处：联系电话：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项批准文号：资金来源：工程承包范围：二、合同工期合同工期总日历天数_天开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日三、工程总造价1、
11、签约合同价为：_人民币（大写）_（_元）；其中：（1）平安文明施工费：人民币（大写）_（_元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）_（_元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）_（_元）；（4）暂列金额：人民币（大写）_（_元）。2、合同价格形式：_四、工程质量标准工程质量符合_质量标准五、材料的供应承包人在每月_日将下月选购的材料设备以报表形式报发包人，经发包人确认后方可选购。选购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可运用。六、双方一般权利义务1、发包人派驻的工程师姓名：_；职务：_；职权：_。2、监理单位委派的工程师姓名：_；职务：_；
12、发包人托付的职权：_；须要取得发包人批准才能行使的职权：_。3、不实行监理的，工程师的职权：_。4、承包人代表姓名：_；职务：_；职权：_。5、发包人代表姓名：_；职务：_；职权：_。七、工程价款结算1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的_%给乙方作工程预付款。2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的_%给乙方作钢构件材料款。3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的_%给乙方作工程尾款。八、工程的验收1、各工序应按施工技术标准进行质量限制，每道工序完成后，专职质量检查员应进行检查。2、施工时对路基的中线桩位进行放样测量，对箱涵的基坑开挖及全部基础位置进行放样，由专职质量检查员组织监理对测量放样进行复测，保证施工的精确性。3、台背或墙后填土、路基填筑碾压完成规定作业遍数后，在平整度符合规定标准的基础上，采纳灌砂法进行检验路基压实度，检验合格，并经监理工程师签证后方可进行下一层填筑。4、钢筋施工过程中专职质量检查员应对钢筋规格、数量、位置随时进行复核检
