施工合同范本1

《施工合同范本1》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同范本1（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、工程施工合同合同编号： CNG 号工 程 施 工 合 同 工程名称： 工程地点： 发 包 人： 承 包 人： 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，承、发包双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条 工程概况 1.1工程名称：_ 1.2工程地点：_ 1.3承包范围：根据发包方提供的图纸及承包方报价一次性包干，图纸中及报价预算中工程量增减及材料价格变动不作调整，设计变更和预算编制说明不包含的费用若甲方另行委托费用另计。1.4 工期： 开工日期： 年 月竣工日期： 年 月总日历工期天数

2、： 天 ，如开工日期需提前或延后，请另行书面通知。1.5 质量等级：按照国家或行业标准和设计文件要求验收，质量达到合格标准。1.6 合同包干总价款：第二条 图纸 发包人于合同签订后向承包人提供施工图纸 贰 套（发包人需要提供竣工图另行提供），作为工程施工用图（领用图纸按乙方收条为准），承包人需要追加图纸份数的，发包人可代为复制，复制费用由承包人承担。 第三条 发包人代表 3.1 发包人代表姓名： ；职务： ；联系方式： 3.2 发包人代表的指令、通知等书面文件由其发包人代表签字后，以书面形式交给承包人代表，承包人代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；第四条 承包人驻工地代表4.1 承包人驻工地

3、代表姓名： 职务： 。联系方式： 4.2 承包人依据合同提出的要求、请求和通知，以书面形式由承包人代表签字后送发包人代表和总监理工程师，发包人代表和总监理工程师在回执上签署姓名及收到时间后生效。 4.3 承包人代表按发包人代表批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、要求组织施工。 4.4 承包人代表易人，承包人应于易人前15日通知发包人，后任继续履行合同文件约定的前任的权利和义务。 第五条 发包人工作 发包人按本工程合同约定的内容，一次或分阶段完成以下工作： 5.1 工程开工前，提供施工所需的场地等工程施工条件，保证承包人顺利完工。 5.2 工程开工前，向承包人提供施工所需水、电

4、等接驳点； 5.3 负责本工程涉及的市政配套部门及当地各有关部门的联系和协调工作； 5.4 有责任做好施工场地内交叉作业及各施工单位之间的协调工作； 5.5 协调业主及总包方办理施工所需的相关手续；保证工程的连续性，若承包人因非承包人原因造成窝工，窝工费用由甲方承担。 5.6 工程开工前，组织有关单位进行图纸会审，向承包人进行设计交底。 第六条 承包人工作 6.1承包人负责按照设计文件和国家或行业的标准、发包人的要求组织施工，保证工程进度和质量符合合同要求，否则承包人须承担违约责任； 6.2 向发包人代表提供施工组织设计、工程进度计划及相应统计报表和工程事故报告； 6.3承包人应使用发包人提供

5、的竣工资料表格格式（特别要求的除外）。6.4承包人有责任做好与建设方及土建、工艺等施工方的配合，并服从建设方现场指挥；6.5凡用于本工程材料均须符合国家规定的品种和规格。如因特殊原因更换材料，必须征得发包方同意并以书面形式认可。6.6承包人负责该工程的告知、监检及产生的协调费用。第七条 施工组织设计及进度计划 承包人在合同签订生效后 10 日内，将施工组织设计（或施工方案、包括详细的进度计划）提交总监理工程师审核，发包人代表在收到总监理工程师审批的施工组织设计后 七 日内予以批准或提出修改意见。承包人必须按批准的施工组织设计组织施工，接受总监理工程师和发包人代表对进度的检查、监督。工程实际进展

6、与计划不符时，承包人应按总监理工程师和发包人代表的要求提出赶工和施工安全的措施，总监理工程师和发包人代表批准后执行。第八条 工期顺延 8.1 以下原因造成竣工日期拖延，经发包人代表书面确认，工期可以相应顺延： 8.1.1 由于设计变更和按照发包人规定程序办理工程签证，引起施工程序变化； 8.1.2 非承包人原因，一周内停电、停水造成停工累计超过二十四小时，连续降雨不具备施工条件超过十二小时；8.1.3 发包人不能按约定期限落实施工场地；供应的设备及物资不能按时送达； 8.1.4 由于战争、动乱或其它不可抗力造成的爆炸、火灾、水灾等；其它不可抗力的约定见本合同第十四条；8.2 上述情况发生后30

7、天内，承包人就延误的内容，向总监理工程师、发包人代表提出书面报告，发包人代表在收到总监理工程师审批的书面报告后两天内进行审核；承包人就延误的内容，未及时向总监理工程师、发包人代表提出书面报告，工期不予顺延。第九条 隐蔽工程和中间验收 9.1 工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件，承包人先进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知总监理工程师或其代表、发包人代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，总监理工程师或其代表、发包人代表和其他指定验收人员在验收记录上签字后（其中验收记录应附相应的图片和有关影像资料等），承包人可进行隐蔽和继续施工。验收

8、不合格，承包人在发包人代表限定的时间内修改后重新验收。9.2 承包人在对隐蔽工程进行隐蔽施工前，未按规定书面通知总监理工程师或其代表、发包人代表检查验收，或未经验收签字，擅自进行下一道工序的施工，则承包人违约，发包人代表有权要求重新检验，由此造成的一切损失由承包人自行负责。无论发包人代表是否参加验收，当其提出对已经验收的隐蔽工程重新检验的要求时，承包人应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽。第十条 工程款支付 合同签定三日内发包人一次性支付合同总价的30%给承包人做为工程预付款，做为材料采购定货及施工人员进场之用，以后承包人每月25日前向发包人代表提供核实确认的工程量及进度款预

9、算书（含双方确认增补预算书），发包人确认后三个工作日内（最晚次月5日前）支付审核工程进度款总额的80%（预付款发包人按工程进度比例回扣）。工程完工经发包人代表验收合格后一次性付款至合同价及双方确认增补预算书的90% ，质量技术监督部门初验合格后甲方在七天内给予结算书确认；经验收合格后30日内付至结算价的95%，剩余5%作为质保金，从工程交工验收之日起一年后一周内一次性将工程余款付清。第十一条 竣工验收 11.1 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向总监理工程师提供完整竣工资料 贰 套和竣工验收报告，发包人代表收到总监理工程师审核确认的竣工验收报告后，对承包人提供的竣工资料

10、进行审核，审核合格后 七 日内由发包人组织有关单位和人员进行验收，并在验收完毕后三个工作日内作出验收结论（包括工程评价和提出整改意见），承包人按要求整改，并承担费用。11.2 在工程竣工验收合格后七日内，承包人向发包人提交完整的竣工资料 贰 套（含竣工前提交的一套）。 第十二条 争议及违约责任12.1发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可向工程所在地仲裁委员会申请裁决或直接向人民法院起诉。 12.2 争议的解决不影响合同其它条款继续履行的，承包人应当保持施工连续，保护好已完工程：12.3 发包人不能及时履行合同约定的义务而发

11、生的使合同无法履行的行为，应承担违约责任。 12.4 承包人不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包人应承担违约责任。 12.5 合同执行中若一方违约并给另一方造成经济损失，有违约方承担非违约方的工程相关的一切经济损失。12.6发包人应第十条约定按时支付乙方工程款，否则发包人应承担违约责任。12.7承包人方应保证工程质量,若因承包人施工质量导致工程无法验收,承包人应及时返工并达到工程验收条件,承担其工程质量上的直接经济损失,若无法交工,承包人应全额赔偿工程款给甲方。第十三条 不可抗力 13.1 不可抗力原因和因素的认定标准： 14.1.1烈度为

12、七 级以上的地震；14.1.2 十 级以上持续一天的大风；14.1.3持续降雨（雪）12小时且降雨（雪）量为100 mm以上的暴雨（雪）；14.1.4连续两天超过39以上的高温天气。 13.2 上述不可抗力因素出现，承包人应立即采取措施并向发包人通报受灾情况，在上述因素引起的损害终止后三日内向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。若灾害呈间歇形式继续发生，承包人应每隔三天向发包人报告一次灾害情况，直至灾害结束。发包人应对灾情处理提供必要条件。 第十四条 合同的生效 14.1在签署合同前，双方均已全面阅读了本合同，并充分理解了合同全部条款的含义。本合同自双方代表签字并盖章之日起生效。 14.2本

13、合同一式 四 份，由发包人和承包人各执 两 份，均具同等法律效力。143 本合同若中途非承包人原因无法履行，发包人应在七天内确认承包人实际完成的工程量及预算书，给予办理结算手续，并全额支付承包人结算款。14.4本协议附件为协议不可分割的一部分，具有同等的法律效力，本协议附件如下：附件1：工程预算书一份 第十五条 工程质量保修151本工程质量保修期从工程竣工验收之日起计。152本工程质量保修期为1年 153本工程质量保修期内承包人保证到工程现场回访一次。154 工程质量达到国家或行业标准和设计文件要求的 合格 标准， 双方对工程质量有争议，按照本合同约定条款执行。 第十六条 双方签字发包人：（盖章）： 承包人：（盖章）： 地 址： 地 址： 法定代表人： 法定代表人： 授权代表： 授权代表： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号： 签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日