建筑工程委托书（汇编9篇）

《建筑工程委托书（汇编9篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程委托书（汇编9篇）（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、建筑工程委托书（汇编9篇）建筑项目委托书 第1篇签订时间：厂房场地平整合同发包人：法定代表人： 联系方式：地址：承包人：法定代表人： 联系方式： 资质等级： 邮箱：地址：依照?中华人民共和国合同法及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，双方就 工程土方施工项目工程事宜协商一致，订立本合同。1、 项目概况项目名称： 项目地址： 项目承包范围：2、合同价格2。1场地平整项目单价含税为每平米人民币 元大写： 角整，场地平整项目量为 平米，合同价格为： 元大写： 元整。1此合同为固定总价，任何情况下均不作调整。2合同单价已包含在施工过程中发生的一切费用。包括但不限于如下内容：30cm土方

2、平整、机械进出场费、场内外和沿线道路保洁费用、道路清洁费用、文明施工费用、周边协调、承包人合理的管理费、利润、税金等一切费用。3、支付方式付款方式为待项目完工验收合格并出具验收合格单后一次性付清。承包人应向发包人提供合乎合同并满足甲方财务要求的真实、有效、合法的发票，否那么发包人有权迟延付款且不承当违约责任。4、合同工期4。1 项目工期：动工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日工期总日历天数为： 日。或：本项目的动工日期以发包人发出的动工通知书中载明的日期为准，工期总日历天数为： 10 日。4。2 上述工期指自动工之日起的绝对日历工期，含冬雨季及恶劣气候如大风、沙尘、冰雹、持续高温等、政

3、府政治性会议或其他事件如高考、运动会、重大节假日等因素，为不变期间。4。3 工期如有变更，以发包人和承包人形成的书面确认文件为准；承包人不得以任何理由拖延工期；发包人对承包人进度方案的认可不减轻或免除承包人在合同中的义务和责任。5、项目质量5。1承包人必须按照国家规定的质量检验规范、施工验收标准和施工图组织施工。如有合理化倡议应征得发包人同意，并办理变更手续前方可改变施工。5。2项目质量合乎 甲方验收 规范。6、双方一般权利与义务6。1 发包人的权利与义务1向承包人提供与项目相关的资料，向承包人提供具备施工条件的施工场地并指定承包人的具体进场位置。2及时履行合同中约定的竣工验收、结算义务。3按

4、合同约定向承包人支付合同价款。6。2 承包人的权利与义务1在签订合同之前，承包人已经对施工现场及其周边环境，进行了认真细致和全面的勘察及检查，并且已经就任何可能存在的疑问从发包人获取了足够的澄清和解答。承包人应对其就上述资料的任何理解、推论或解释负责。2边坡修整必须能满足发包人及国家相关施工标准要求，以保证根底边坡的稳定。3承包人负责挖土及运土过程中一切相关事务的处理包括但不限于测量放线、组织开挖项目施工、人工清土、转运、机器设备组织与管理、运输道路维修、挖掘地面垃圾清运、环卫部门的检查等；4承包人需严格按照发包人指示将所运土方运至发包人指定区域，未按照发包人指示进行的，发包人对此所运土方不予

5、计量支付；承包人不得中途倒土、卖土。5承包人应及时清理场地及运输道路洒落土方。按照当地政府要求对运至现场的土方进行覆盖。6承包人负责按规定办理好有关环境爱护、消防、平安生产和施工噪音管理等手续，因此而发生的费用已经包含在本合同价款中；如承包人未按本条约定及时办理上述手续，因此导致的相关行政主管部门的行政罚款由承包人承当，如因此给发包人造成损失的，承包人应承当赔偿责任。7承包人负责妥善爱护好地下管线和邻近建筑物、构筑物包括文物爱护建筑、古树名木以及道路等公用设施；所有可能因此发生的费用已经包含在本合同价款中。8承包人的施工作业不得对施工场地与公共道路的通道和公共道路系统及其功能造成任何损坏；否那

6、么，承包人应负责维修，如因此导致第三人遭受损失或招致行政处分，承包人应负责赔偿或承当行政处分责任。9承包人有义务按照有关规定采取严格的平安防护措施，确保施工平安和第三者的平安；凡施工中发生的一切平安事故包含但不限于承包人施工人员自身损害或致人损害，均由承包人负责。10承包人负责基槽周边维护，直至项目总包人进场。11在签订合同之前，承包人已经对工作范围的地理、人文等环境了解分明，在施工过程中对于周边村民等人为的干扰、歹意阻扰施工等行为，承包人应自行解决，损失的工期不予顺延。7、 平安施工7。1 承包方必须遵守国家和行业主管部门公布实施的有关平安生产的法律规定及各项规定，严格按照平安规范组织施工。

7、7。2 承包方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应有专人进行检查，并做好检查记录，确认合乎平安规范时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。7。3 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。7。4事故发生时，发包人和承包人均有责任尽力采取必要的措施，避免或者减少损失。8、 环境控制承包人在施工过程中应遵守国家和行业主管部门公布实施的有关环境爱护的法律法规及各项规定，防止造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。9、 验收项目具备验收条件的，承包人应在项目竣工前 2 日，将验收日期以书面

8、形式通知发包人，如发包人不能按期加入验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，工期相应顺延。项目经检验合格，承包人应自验收合格之日起5天内向发包人移交竣工资料。验收如不合格，承包人应无条件配合发包人返工至合格。10、违约责任10。1如承包人未能按合同约定工期完工，每逾期一日，须向发包人支付 5000 元违约金。逾期超过5天的，发包人有权解除合同，承包人应支付签约合同价格的20%的违约金。除此之外，因工期延误给发包人造成其他损失的，承包人应负责赔偿。10。2如承包人虚假计量土方，承包人应向发包人支付虚假计量数额2倍的违约金。10。3承包人在施工期间倒土、卖土，或未将土方运至指定地点的，

9、除赔偿发包人实际损失外还需向发包人支付违约金10000元/次。10。4土方施工严禁超挖，因承包人违反发包人技术要求而造成的返工费用及发包人因此遭受的一切经济损失，均由承包人承当。10。5因承包人违反本合同约定而产生的违约金、损害赔偿金等，发包人均有权在任何一次付款中直接予以扣除，缺乏局部有权向承包人追偿。10。6发包人不能按照合同约定及时结算项目款，逾期30日仍不能支付的，之后每逾期一天，应向承包人支付应付未付款项的0。1%的违约金。该项违约金累加不超过签约合同价格的5%。因承包人原因致使发包人违约的，发包人无须支付上述违约金。11、争议解决因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商

10、解决，协商不成的，同意交由合同签订地人民法院解决。12、其他本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具同等法律效力。本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。13、附件附件1 廉洁协议附件2 营业执照副本复印件附件3 签约代表授权委托书及身份证复印件附件4 关于设计变更、项目签证相关事宜的协议 下列无正文本页为签字页发包人：签章 承包人：签章签约代表：签约代表：电子信箱：签约时间：开户银行：账 户：监督 ：董事长办公室：电子信箱： 签约时间： 开户银行： 账 户：建筑项目委托书 第2篇兹委托 (身份证号码： )作为我公司的代理人，全权代表我

11、公司前往贵处办理 工程项目款的往来事宜。该项目款转入 本人账户。我公司对代理人在代理权限范围内签署的.有关文件均予成认，并承当由此产生的法律责任。委托权限：委托期限：受托人无权再转委托。委托人：盖章受托人：签字并捺印年 月 日建筑项目委托书 第3篇甲方委托方：签订地点：乙方代理方：签订时间： 年 月 日xxxxx委托方法定代表人，现委托代理方为的代理人，授权其以招标人的名义办理下列事项：有委托的在内打；无委托的：拟定发包计划发布招标公告/发出投标邀请书编制资格预审文件组织接收投标申请人报名审查潜在投标人资格，确定潜在投标人编制招标文件编制项目量清单编制项目标底组织现场踏勘和答疑组织开标组织评标

12、草拟项目合同编制招投标情况书面报告其他：代理方在招标代理工作中为办理上述事宜所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，委托人均予以成认。但委托方出具的发包计划、招标公告/投标邀请书、中标通知书、招投标情况书面报告等任何对第三方具有法律效力的书面文件，均需由委托方签字盖章予以确认后生效。代理方不得转委托第三方发展被委托的事项。本授权委托书的有效期为 。签字盖章页甲方盖章乙方盖章单位地址：单位地址：法定代表人负责人：法定代表人负责人：签约代表：签约代表：联系 ：联系 ：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：方担保人盖章单位地址：法定代表人负责人：签约代表：联系 ：开户银行：账号：邮政

13、编码：建筑项目委托书 第4篇一、法定代表人身份证明书单位名称：单位性质：地 址：成立时间：经营期限：姓 名：_，性别：_，年龄：_，职务：_ 系_的法定代表人。 特此证明。投标人：_(盖章)日 期：_年_月_日二、投标文件签署授权委托书本授权委托书声明：我_系_的法定代表人，现授权委托_的_为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我成认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。 代理人无转委托权，特此委托。代理人：_(签字)，性别：_，年龄：_，身份证号码：_职务：_，投标人：_(盖章)法定代表人：_(签字或盖章)授权委托日期：_年_月_日建筑项目委托书 第5篇甲方： 乙方：为保证xxxxxxxx房地产有限责任公司开发的xxxxxxxxx楼工程的顺利实施，经甲乙双方协商同意，达成下列一致意见：一、工程概况：1、工程名称：xxxxxxxxxxxxx楼及地下车库2、工程地点：xxxxxxxx市xxxxxxxxx路二、双方权利与义务：1、甲方承包的xxxxxxxxxxxxx楼及地下车库项目全权委托乙方，由乙方全面负责xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目的一切事务。2、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目实施细那么及程序以xxxxx房地产有限责任公司与xxxxx建筑安装项目有限公司签订的?建筑安装项目施工承包合同各项条款为准。3、乙方