《钢筋分项工程施工承包协议书范本常用版》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢筋分项工程施工承包协议书范本常用版（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、编号： FS-HT-05018钢筋分项工程施工承包协议书新编Reinforcement sub project construction contractagreement model latest甲方： _乙方： _签订日期： _年_月_日编订： FoonShion 设计精品合同系列编号 FS-HT-05018钢筋分项工程施工承包协议书新编说明：本协议书适用于权利人明确其通过对房屋建筑等附属设施的建造和安装形成工程实体，可用于电子版存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。发包方（以下简称甲方） ：承包方（以下简称乙方） ：甲方承建的 _工程，其中钢筋分项工程施工，确定由乙方承包施工，为了明甲乙
2、双方的责任、 权利、确保工程优质，按期完成本工程的施工任务。 依照中华人民共和国合同法和相关法律法规，以及甲方要求，经双方协商到达成如下协议，以资双方共同遵照执行。一、工程概况1、承包范围：2、承包内容：3、承包方式：4、承包单价： 、_元/ 吨；、_元/ 第2页/总9页精品合同系列编号 FS-HT-05018、此单价为优质优价，必须满足设计及施工规范要求，保证质检等部位验收合格。、保质保量， 高峰时期不能少于 _个施工人员。准时或提前完成甲方所排施工进度计划和逐日进度计划。、安全文明施工，现场做到活完料尽现场光。5、单价的组成、施工所需要的铁丝、小型工具。、乙方职工各项加班费，保险费。、乙方
3、人员发生质量、安全、火灾等一切事故的救治，处理费。、无论何种原因造成停工，窝工期间所需要或发生的各项费用。、工程质量的质优价费。、经甲方认定已包含在承包单价内的费用。6、付款方式：7、工程期限：（1）乙方依据甲方进度要求合理配备人员，不得第3页/总9页精品合同系列编号 FS-HT-05018影响后续工作的正常施工。 如因乙方人员配备不到位，在要求工期内不能完成自己所承包作业，所发生的损失乙方负责承担，甲方有权将乙方清退出场。（ 2）如因材料供应不到位，工期将延续。二、甲方责任1、项目经理、项目工程师和施工管理人员，对工程质量，安全，文明施工及施工进度进行监督、 验收、解决应由甲方处理的有关事宜
4、。2、向乙方提供必要的施工图纸及有关资料一套（施工时不足部分由乙方自理） 。3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底，负责施工主轴线的定位放线。4、向乙方提供弯铁机、 截铁机、等钢筋加工机械和提升机。5、负责办理乙方进场所需的（应由甲方办理的）相关手续。6、负责对进场工人安全生产、文明施工等教育，第4页/总9页精品合同系列编号 FS-HT-05018对质量、安全、机械、文明施工等方面的检查、 指导、监督和日常管理。7、负责工程质量检查验收、 结算等工作并按期支付工程进度款。三、乙方责任1、承包人或承包人委托一名负责人必须吃、住在工地，到项目部报到上班，每天参加项目
5、部班前会。熟悉图纸，严格按照施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工，负责本工程施工工作。2、服从甲方现场管理人员领导和指挥， 接受甲方、业主、部门检查监督。3、遵守甲方各项规章制度的管理，安全施工。4、乙方必须与施工作业人员签订用工协议，副本由工地办公室存档。5、甲方所排施工进度计划，乙方应无条件服从，并且在规定时间内完成，如在规定时间内未安排人员或未完成甲方可自行安排其它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。第5页/总9页精品合同系列编号 FS-HT-050186、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续，熟悉图纸和施工方案以及管理制度。四、安全文明施工1、乙方应按照工程所在
6、地安全文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保施工安全和第三者的安全。2、乙方若发生重大伤亡事故， 甲方应为抢险提供必要的条件。调查结果如是乙方责任，乙方承担所有费用。五、工程质量质量要求：必须按设计图纸、国家规范和施工现场管理人员的技术交底进行施工，符合监理质检部门质量验收要求，如有质量事故延误工期，由乙方赔偿甲方因此受到的损失。六、材料丢失、损坏责任，机械使用责任（ 1）材料：由乙方造成的材料的浪费，将按照市场价格从乙方工程款中扣除。第6页/总9页精品合同系列编号 FS-HT-05018（ 2）机械：由乙方保养、维护，由乙方人为造
7、成损坏，由乙方负责七、违约责任1、甲方的违约责任：（1）因提供的资料不准确， 或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、 设计的返工、停工或者修改设计，甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。（ 2）因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的，甲方应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。（ 3）不按合同规定拨付工程款， 按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之 _偿付乙方赔偿金。2、乙方的违约责任：（ 1）施工期间，因乙方的原因致使造成人身和财产损害的，乙方应当承担损害赔偿责任。第7页/总9页精品合
8、同系列编号 FS-HT-05018（ 2）因乙方的原因致使建设工程质量不符合约定的，甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。八、合同生效与终止1、双方在协议书中约定合同生效方式。2、甲乙双方履行合同全部义务， 竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。3、合同的权利义务终止后， 甲方乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。十五、附则1、本合同正本 _份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存 _份。2、争议解决若双方在履行合同的过程中发生争议，则双方均可采用调解、和解的方式解决，解决不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。第8页/总9页精品合同系列编号 FS-HT-050183、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方协商解决。甲方：代表人：联系电话：签订日期：乙方：代表人：联系电话：签订日期：Foonshion 图文设计有限公司Fonshion Design Co., Ltd第9页/总9页
