电力材料购销合同（34篇）

《电力材料购销合同（34篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电力材料购销合同（34篇）（90页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、电力材料购销合同（34篇）电力材料购销合同（通用34篇） 电力材料购销合同 篇1 甲方：乙方：甲，乙双方本着互惠互利的原则，经平等协商达成如下协议：1.乙方向甲方购买货物。2.质量标准：甲方保证所销售的货物符合现行国标，并附钢厂原始材质证书。如经乙方验收有质量问题，乙方在合理期限内有权根据具体情况要求甲方降价，换货，退货，一切损失由甲方承担。3.价格条款：本协议单价为甲方仓库含税交货价，运杂费由乙方承担。4.付款方式：期限：乙方预付协议货款10%，余款提货前付清.款到提货，按实发数量结算。5.交货地点，方式，期限：汉钢货场，交货期 月 日前交清。6.包装方式，损耗计算：按通用方式包装，按理论计

2、重。7.违约责任：8.协议争议的解决方式：由协议签约地法院裁决。9.协议有效期：本协议自签约日生效，有效期半年。10.甲乙双方应诚信履约，未尽事宜，协商解决。本协议一式二份，双方各执一份。甲方：乙方：签订时间： 电力材料购销合同 篇2 采购方： (以下简称甲方)供应方： (以下简称乙方)第一条 甲方由于工程项目建设的需要，现需从乙方采购电线电缆材料。根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。第二条 交货时间、地点：1、第1批订单在2_年_月_日运至 甲方指定地点，其余按采购计划执行。2、验收时，如发现缺少、损坏等，甲方

3、有权拒收，因此造成的损失，由乙方承担。达到收货要求的，甲方应及时进行签收。第三条 质量要求1、乙方必须保证所供材料为合格产品，符合现行国家标准。乙方应提供厂家资质、检测报告、产品合格证等证明资料，若不能满足以上要求，甲方可采取拒收、退货等处理方法，并追究违约责任。2、乙方所供材料及证明资料应符合本工程监理的验收要求。第四条 支付及结算方式1、支付方式：银行转帐2、结算方式：货到付清款。支付货款时，乙方提供相应正规的发票。3、甲方使用剩余的不影响使用或未拆封的电线电缆，以原价退回给乙方。第五条 违约责任乙方应负的责任1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，乙方应负责包退、包换。2、按订单交货

4、时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。3、乙方供应甲方使用材料必须保证质量，承担质量问题引起一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。第六条 不可抗力任何一方如确因不可抗力不能履行本合同时，应及时赂对方通知不能履行或延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。第七条 争议解决方式本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决。第八条 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。第九条 其他约定事项。1、本合同一式肆份，由甲、乙双方各执贰份。2、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。甲方：乙方：签订时间： 电力材料购销合同 篇3 甲

5、方：乙方：第一条标的、数量、规格及技术要求：详见附件。合同总价为92.504 万元，人民币金额（大写）：壹佰玖拾贰万伍仟零壹拾肆元整。如供货过程中数量型号发生变更，货物的单价按让利后总价同比例下福第二条质量标准：所供电缆必须符合国家标准，线径及长度均不得有负公差，需提供产品出厂合格证和3c 认证。第三条出卖人对质量负责的条件及期限：质保期为安装完成验收合格后8 个月。第四条包装标准、包装物的供应与回收：包装必须确保货物运抵现场的完好无损。电缆盘由出卖人及时回收，若有丢失买受人概不负责。第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。第六条合理损耗标准及计算方法：无。第七条标的物所有权自买受人

6、验收合格后时起转移， 但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。第八条交（提）货方式、地点：按买受人的要求分批运至工地现常交货时间为合同签订后0 天。第九条运输方式及到达站（港）和费用负担：汽车运输，费用由出卖人承担。第十条检验标准、方法、地点及期限：按电缆国家标准、现行行业标准及出卖人提供的经买受人确认的样品验收。第十一条成套设备的安装与调试：无。第十二条结算方式、时间及地点：合同签订后，货物运至现场，经验收合格后付至货物价款的60%；安装完成、调试合格、验证文件齐全后付至货物价款的90% ；其余0作为质量保证金，在质保期满后4 天内付清（不计利息）。第十三条担保方式（也可另立担保

7、合同）： 无。第十四条本合同解除的条件：出卖人的供货质量、时间未按合同约定，买受人有权解除合同。第十五条违约责任：出卖人未按合同约定供货，买受人在权对出卖人进行合同总价 %5% 的罚款。买受人未按合同付款，出卖人有权停止供货。第十六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协调或调解不成的，按下列第（一）种方式解决：（一）提交南京仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第十七条本合同自双方签订之日起生效。第十八条其他约定事项：1、电缆进场后按国家相关标准进行检测，检测费用由出卖人承担。2、供货数量为暂定量，具体量以买受人在施工过

8、程中的要求为准，最终按实结算。出卖人投标报价中已包含由此发生的运输费用。3、货物单价为固定单价，不因任何原因而调整。4、出卖人提供的电缆是全新的未使用过的。电缆不允许有接头。电缆应持有国家归口管理部门核发的生产许可证，并有南京市、江宁区等相关政府进网许可证。5、出卖人应负责指导电缆安装、敷设、试验等技术服务工作。6、多芯电缆要求分色，其分色按国家标准(黄、绿、红、蓝、黑)双色。7、电缆的封端应严密。8、出卖人生产货物时以每号建筑为单位，不可将同种型号规格的电缆合为一根。9、货物运至现场后，出卖人负责免费将货物卸至买受人指定的地点。10、招标文件、投标文件、对投标文件的书面澄清等均作为合同附件，

9、是合同不可缺少的一部分。甲方：乙方： 电力材料购销合同 篇4 甲方：乙方：甲，乙双方本着互惠互利的原则，经平等协商达成如下协议：1.乙方向甲方购买货物。2.质量标准：甲方保证所销售的货物符合现行国标，并附钢厂原始材质证书。如经乙方验收有质量问题，乙方在合理期限内有权根据具体情况要求甲方降价，换货，退货，一切损失由甲方承担。3.价格条款：本协议单价为甲方仓库含税交货价，运杂费由乙方承担。4.付款方式：期限：乙方预付协议货款10%，余款提货前付清.款到提货，按实发数量结算。5.交货地点，方式，期限：汉钢货场，交货期 月 日前交清。6.包装方式，损耗计算：按通用方式包装，按理论计重。7.违约责任：8

10、.协议争议的解决方式：由协议签约地法院裁决。9.协议有效期：本协议自签约日生效，有效期半年。10.甲乙双方应诚信履约，未尽事宜，协商解决。本协议一式二份，双方各执一份。甲方：乙方： 电力材料购销合同 篇5 甲方：乙方：第一条：工程概况工程名称：输电线路铁塔防腐工程地点：220千伏冯拉甲线1号-233号承包内容：220KV冯拉甲线：1号-233号其间铁塔防腐 工程日期：自20_年6月18日至20_年6月30日 工程质量：合格合同金额：687373.23元第二条 工程造价及进度款拨付1、工程预、结算确定原则：按着文件规定、相应定额、取费标准及造价信息等指导性文件为依据编制工程预、结算。以省公司批准

11、的工程概算控制工程造价。2、按照预算定额确定合同造价，采用可调价格。3、进度款拨付：施工单位每月15日前上报工程进度完成情况以及下月的工程进度计划，经过相关人员审批后按工程进度拨付工程款。第三条 工程材料设备供应1、发包人供应材料设备及价格确定：省公司招标设备和材料以及生产部通过采购物资处采购的设备及材料以生产部批复的工程领料单执行，详见设备材料表。2、采购承包人的材料设备及价格确定：除上述设备和材料外，因工程施工需要承包人自行采购的，其数量、质量和价格应经过生产部批准后方可执行。第四条 竣工验收与保修1、竣工验收：承包方向发包方提供完整的竣工技术资料两套，承包方组织（包括发包方）竣工验收。竣

12、工验收合格后交付发包方使用。2、保修期限为1年，保修期内承包方负责维修，维修费用在质保金内扣除（质保金为工程造价的5%）。如果因为发包方人员使用操作不当发生的维修费用，由发包方负责。第五条工程安全1、承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。第六条 争议的处理双方因合同执行发生争议，双方应协商解决。甲方：乙方：签订时间： 电力材

13、料购销合同 篇6 甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法和国务院建设安装工程承包合同条例及建设部印发的建设工程施工合同管理办法，结合本工程的具体特点，甲乙双方经充分协商，达成如下合同条款，共同信守。一、乙方为甲方架设一条单回路三把锁电站至朝阳电站35KV的输电线路，施工地点位于竹溪县丰溪镇，线路全长初测为 公里左右，具体计价长度以完工后实际测得数据为准。二、甲乙双方商定：在线路选用材料设备和施工作业时，将严格执行国家建设部66KV及以下架空电力线路设计规范的规定，对于本合同中未标明相关参数的，均以66KV及以下架空电力线路设计规范相关条文的参数为准。三、本工程按总价全包的方式，以每公里 元（小写

14、 元）的含税价格承包给乙方，除本合同第五条约定的由甲方自行购买的设备材料外，甲方不再承担其他任何费用。乙方必须严格按设计规范施工作业，如因施工不当等各种原因造成费用增加由乙方自负。四、双方约定：开工后 天内甲方不予付款，乙方自行解决相关材料、施工设备及工人工资、生活费等。工程进行到第天时，甲方向乙方支付承包费中的 元（小写： 元），余款在工程完工并经有关部门验收合格后一次性支付。验收合格后，甲方不得以任何理由拖欠乙方承包费，但因工程质量不过关而返工产生的费用，全部由乙方自己负责，乙方不得要求甲方追加费用。五、甲乙双方约定：甲方自行购买架空线路所需的导线、拉线、绝缘子、金具、门塔架等材料。其他施工用具、水泥、砂等由乙方自备。六、乙方对本输电线路的施工安全负完全责任。在施工作业过程中，乙方应指派专人负责安全工作，监督指导作业人员严格执行各项安全规程、制度以及标准化作业指导书。甲方不再派出安全监督人员，但有权随时对施工安全进行监督，对于乙方作业过程中出现的不安全因素或者违章作业行为，甲方有权制止或者要求乙方消除隐患，必要时有权要求停止施工，因此造成的损失由乙方负责。对于乙方在施工作业过程中发