工程监理劳务合同范本专业版

上传人:汽*** 文档编号:389279889 上传时间:2023-11-06 格式:DOCX 页数:13 大小:23.26KB
返回 下载 相关 举报
工程监理劳务合同范本专业版_第1页
第1页 / 共13页
工程监理劳务合同范本专业版_第2页
第2页 / 共13页
工程监理劳务合同范本专业版_第3页
第3页 / 共13页
工程监理劳务合同范本专业版_第4页
第4页 / 共13页
工程监理劳务合同范本专业版_第5页
第5页 / 共13页
点击查看更多>>
资源描述

《工程监理劳务合同范本专业版》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程监理劳务合同范本专业版(13页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、工程监理劳务合同范本专业版项目劳务简易版。在交易完成之前一般先要签订好合同,我们一定要再三确认,在回过头来签合同。只有签署好在你们之前就沟通好的合同后,可以更好的防止很多不必要的纠纷。所以您这是在找一些有关的东西吧?下面的内容是小编为大家整理的项目监理劳务专业版,希望能为您提供更多的参考。甲方:雇用单位乙方:雇员鉴于甲方工作需要,聘请乙方从事_劳务工作,根据?中华人民共和国合同法和有关规定,甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原那么,签订本合同。风险提示:工作岗位及工作时间雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作,如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工因为工种不同工资差异

2、很大;工作时间包括聘用期限,应注明从何时起知何时止;每周工作多少天,每天工作多少小时;一般每周至少有一天的休息日;按国际惯例,在节假日,雇员应享受所在国家规定的节假日,如所在国国庆、春节等。倡议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位,工作时间以及劳务报酬等问题,防止之后因履行合同发生纠纷。第一条、合同期限自_年_月_日至_年_月_日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。第二条、乙方工作岗位及职责1、自合同约定之日起,乙方负责甲方_供电所宿办楼建设项目质量监理。2、熟悉项目条件、技术标准和设计图纸,控

3、制施工进度、保证质量要求。3、严格执行现场监督旁站规定,按标准检查和签认承包人的每道工序,对不合乎规定的局部要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种规范试验和检验试验。对任何有疑心的试验结果,应进行证实试验,催促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。5、按期现场核实和检查承包人提交的项目量计算表。6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。8、合同期间,对自己人身、财产平安负全部责任。风险提示:劳务费用劳务合同雇员提供劳务效劳,雇主主需

4、要依据协议支付劳务报酬,这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外,还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等;劳务关系中的自然人,一般只获得劳务费,雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务,是否缴纳可以双方协商约定。另外,如果是在工作时间以外加班或上夜班,雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用,并据此作出详细约定,以免给雇主一方造成不必要纠纷。第三条、工作报酬甲方每月支付乙方工资人民币_元。风险提示:雇主义务劳务关系主要由民法、经济法调整,双方当事人在不违背法律规定情况下自由协商,任意性很强,雇主可以与雇员协商约定相关义务;但是,雇主必须按所在国有关规定提供合乎平安生产的场所和必须发放劳动爱

5、护费用或物品,如平安帽、手套、滤光墨镜等;在所在国工作期间,如果发生疾病或工伤,雇主都应提供必要的医疗和购置必要的药物。另外,倡议雇主应给雇员购置人生意外保险,使劳务人员在受到意外伤害时能得到及时合理的赔偿,保险费由雇主负担。第四条、甲方的义务职责1、甲方应当依据合同约定按时支付乙方劳务费用。2、甲方按国家和省、市有关劳动爱护规定,提供合乎国家平安卫生规范的劳动作业场所和必要的劳动防护用品,切实爱护乙方在生产工作中的平安和健康。对从事有职业危害作业的,应当定期进行健康检查。3、甲方按国家和省、市有关规定,做好女员工和未成年工的特殊劳动爱护工作。第五条、聘用合同的变更、终止和解除1、聘用合同依法

6、签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的,原合同继续有效。2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。3、乙方不履行聘用合同的。4、乙方要求解除聘用合同,应当提前_天以书面形式通知甲方。第六条、违约责任甲乙双方任何一方违约且给对方造成经济损失,都要承当经济责任。具体赔偿金额由非违约方和企业工会,根据违约者的责任大小和给对方造成经济损失的情况确定。乙方违约,按甲方奖惩罚法有关规定,承当违约责任。第七条、保密义务1、乙方负有保守甲方商业秘密的义务。如因商业泄密造成对甲方损

7、害的,甲方有权查究其法律责任,并要求乙方予以经济赔偿。2、保密约定乙方在甲方就职期间获取的文件、资料、表格等信息,包括但不限于有关技术资料、图纸、客户名单、合作情况、价格、营销、员工薪酬等,无论是口头、书面的或是电子文件形式的,无论是客户的或是本公司的均属甲方商业秘密。乙方合同期内及合同终止后均必须遵守保密约定,不得向外透露,并绝对禁止使用这些商业秘密为自己或他人谋取利益;违反本规定乙方须赔偿甲方一切经济损失,并承当赔偿。第八条、其它事项1、纠纷解决方式:凡因履行本合同发生的任何纠纷,双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向_人民法院提*讼。2、本合同一式_份,甲方_份,乙方_份,经甲

8、、乙双方签字、盖章后生效。3、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。4、双方认为需要规定的其他事项。甲方:签章注册号:地址:联系 :_年_月_日乙方:签章身份证号:家庭住址:联系 :_年_月_日经典推荐防火涂料项目劳务协议范本专业版甲方:委托代理人:乙方:委托代理人:为加快本工程项目施工进度,确保项目质量,双方本着真诚合作、优势互补、权责明确的宗旨,依据?中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规的规定,经双方友好协商,签订本劳务承包合同书,以兹共同遵守。第一条:项目工程1、项目名称:_防火涂料施工。2、项目内容:按照标准及业主要求对原材料进行检测,经业主及监理项目师认

9、可后进行喷涂施工。喷涂施工前必须对喷涂外表进行清理,确保喷涂质量合乎标准及业主要求。3、项目地点:_。第二条:项目造价1、本项目实行单价承包,合同执行期内,单价不予调整。单价:_元/。2、本单价为乙方实施并完本钱合同项目所需的一切费用,包括人工费、材料费、检测费、机械设备使用费、乙方施工人员食宿费用、误工费、利润、税金及隐含风险在内的费用总和,甲方无偿提供任何人工、材料、机械等完本钱项目所需的一切费用。第三条:项目数量乙方根据技术标准及甲方所提供的施工图纸等有关资料的要求进行施工,按实际完成并经双方认可的合格项目的数量为依据。验工计价总量不得超过设计量如有变更情况除外。第四条:承包方式本合同实

10、行单价承包。乙方承当为实施完本钱项目所需的一切本钱费用及隐含风险在内的费用总和。第五条:项目期限风险提示:明确约定好项目期限有利于保障项目进度,是保证项目正常进行的必要条件。另外,承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬,劳务发包方也可以据此要求承包方承当违约责任。 另外,在波及项目工期的诉讼中,由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的,因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变,在履行项目合同中,劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定,比方增加建设工程、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项,以防止将来发生诉讼时无据可查。 1、

11、本合同工期:自_年_月_日至_年_月_日终止。工期中包括甲方其它承包人交叉施工中可能产生的工期损失2、本合同工期保修期自动工至业主验收且颁发了项目交工证书之日起至业主验收且颁发了项目竣工证书之日结束。第六条:税金本项目的项目营业税、教育费附加及城市建设维护税由甲方承当,其它税费已包含在单价之中。有关国家机关要求甲方代扣代缴的其他税费均由甲方代扣代缴。第七条:结算程序和方式1、按形象进度进行付款,按照甲方与业主的计量结算方式进行结算。2、甲方现场项目师对已完项目质量进行初步质量评定,根据双方核定已完工的项目量进行付款,项目结束后以业主评定为准。第八条:项目进度1、乙方按照合同要求应积极组织本工程

12、所需的人员、设备等进场。2、乙方应按照施工组织设计计划积极组织本项目的施工,并保证在合同工期内保质保量完成任务。3、乙方在施工中必须接受甲方及业主提出的阶段目标要求。第九条:项目质量风险提示:项目质量未合乎规范的归责因承包人原因造成项目质量未到达合同约定规范的,由承包人承当由此增加的费用和或延误的工期,并支付相应的利润。因承包人原因造成项目质量未到达合同约定规范的,发包人有权要求承包人返工直至项目质量到达合同约定的规范为止,并由承包人承当由此增加的费用和或延误的工期。1、乙方必须对本项目和甲方负责,精心组织,科学施工,到达业主要求的质量等级规范,并服从甲方委派的现场项目师及业主委派的驻地监理项

13、目师的监督、指导,做好现场施工的原始记录及相应的报验资料。2、乙方施工项目质量应满足业主的要求,由于乙方责任未能到达业主称心的,乙方应按照业主的要求施工、返工、或修改,由此发生的一切费用均由乙方承当。对于不合格的项目,业主不予签证验收,甲方项目部和财务部不予结算支付;对于质量不合格且不按期进行返工处理的项目,甲方在乙方其他项目款中扣除该不合格项目返工的全部费用。3、隐蔽项目项目具备隐蔽条件,乙方应先进行自检,在隐蔽之前通知甲方和监理项目师进行验收,验收合格后,乙方方可进行隐蔽项目或继续施工。验收不合格,乙方应在甲方限定的时间内修补或返工后重新验收。第十条:材料供给风险提示:对于采购材料和项目设

14、备的义务与责任承包人采购的材料和项目设备不合乎设计或有关规范要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不合乎设计或有关规范要求的材料、项目设备运出施工现场,并重新采购合乎要求的材料、项目设备,由此增加的费用和或延误的工期,由承包人承当。发包人提供的材料和项目设备的规格、数量或质量不合乎合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。1、所有材料均由乙方自行采购。所有进场材料经业主同意前方可使用。2、用于永久性项目的所有材料均应按有关规定附有质量合格证。必须经业主同意前方可使用于本项目。第十一条:甲方的权利和义务1、为乙方提供相关的施工图纸一套,施工记

15、录、试验、竣工资料表格格式一份,工程技术部门的施工技术标准供乙方查阅。2、及时组织人员对乙方进行技术平安交底。3、合同生效后根据工程总体方案安顿一次或次向乙方移交项目施工区段。4、甲方委派为现场项目师,根据工程技术标准的规范要求,对乙方的项目进度、项目质量和平安等进行督查、并负责向乙方提供设计图纸变更设计图纸,负责与监理项目师联系进行项目中间验收,负责项目中间计量的签证和其它必须的签证。5、甲方可根据项目进度要求,必要时有权对乙方人员、机械进行统一调配。6、负责提供供电线路至乙方配电箱,负责在隧道附近提供合格水源。7、组织对已完项目的验收。8、负责解决好施工环境。9、及时拨付项目款。第十二条:乙方的权利和义务1、乙方签订合同的履约人必须自始至终坚守工地,亲自指挥生产。2、乙方在施工中要严格执行业主规定的工序报验制度,每

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 工作计划

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号