《2023年沥青路面施工合同(合集5篇)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年沥青路面施工合同(合集5篇)（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年沥青路面施工合同(合集5篇) 承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定；承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。以下是小编整理的2023年沥青路面施工合同(合集5篇)，仅供参考，希望能够帮助到大家。 【篇一】2023年沥青路面施工合同 承包人(以下简称乙方)： 依照v合同法、v建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 1、工程名称：紫辰花园一期施工区东大门口至狮山路室外施工主干道长200米，宽4米沥青路面。 二、合同价款 一
2、次性包死16万元(含发票税) 三、工期 20_年10月底完成 四、付款方式 1、施工完成后经现场项目部和现场甲方代表验收合格之日起15日内支付90%，余下10%等一期项目竣工验收合格之日起10日内付清。 五、工程质量 1、对松软路基层进行保证质量要求的塘渣回填，并且压路机碾压3边。 2、路面结构：采用30厘米厚5米宽5%水泥石硝碎石稳定层，配合比水泥：石硝碎石碎石：水=319:5487:291，并且压路机碾压密实，密实度达到90%。路面层采用粗细搭配合理6厘米厚4米宽沥青。 3、满足施工验收规范合格要求，以及必须经项目部和现场甲方代表验收合格。 六、安全文明施工 七、违约责任 1、本工程不得转
3、包，一经发现甲方有权终止合同，由此产生的一切后果及经济损失全部由乙方承担。 2、必须确保项目一期施工期间的该室外施工道路的质量，施工期间如发生质量问题影响正常施工车辆运输将无条件修复，需要修复时应在接到甲方通知之日3天内前来修复;否则按每天罚款500元。 八、合同的生效、变更和终止 1、一式四份，甲方乙方各贰份，经双方代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。 2、合同的任何变更或补充，双方应充分协商，并另签署书面的协议方可生效。 3、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 法人代表：法人代表： 委托代理人：委托代理人： 【篇二】2023年沥青路面施工合同 承包人(全
4、称)： (以下简称乙方) 根据v合同法、v建筑法及相关法律法规，甲方将沥青混凝土施工承包给乙方施工，经双方协商，签订本协议，共同遵守。 第一条、工程概况 1、工程名称：昭山示范区昭山大道一标; 2、工程地址： ; 3、工程数量：沥青混凝土路面施工面积暂定为 平方米，最终以实际完成工程量为准。 4、工程承包内容：昭山大道一期k3+560-k4+960摊铺、碾压、养护、资料等所有沥青成型的费用，包括一层透层和两层粘土的包工包料。(沥青砼的试验费、资料费等由甲方负责) 5、技术指标及施工做法：沥青砼路面结构层及要求按业主提供的设计图纸施工。沥青砼骨料和沥青质量符合国家现行规范和设计要求。 6、承包方
5、式：a、透层和沥青摊铺、二层粘层内所有路面施工，按表面外面积平方结算一次;b、透层和二层粘层材料承包。 第二条、沥青砼路面材料要求： 主道沥青混凝土路面结构： 1、上面层采用4cmsma改性沥青混凝土(ac-13c)，石子采用南京玄武岩、沥青采用sam改性沥青。 2、中面层采用5cm中粒式沥青混凝土(ac-20c) 3、下面层采用7cm粗粒式沥青混凝土(ac-25c)原设计水稳与下面层路面之间稀浆封层，已改为乳化沥青同步碎石封层。各层沥青混凝土间增加乳化沥青黏层(不及厚度，按图纸施工)。 第三条、合同单价 甲乙双方经协商采用如下单价： 1、主道16cm厚(下、中层设计为重交沥青，上面层设计为s
6、ma改性沥青，乳化沥青同步碎石封层，其它以业主提供的设计图纸为准)。 2、合同单价为元/平方米包干计价，结算按实际表面积计算一次，合同单价指本合同的第一条第四项的工程承包内容的合计单价(指一层透层、两层粘层的包工包料及三层沥青摊铺施工等费用)，此单价不含税金，税金由甲方负责支付。 第四条、现场施工要求 1、配备两套进口路面施工设备(12米摊铺机一台、9米伸缩摊铺机一台。13吨双钢轮压路机三台、26吨以上的胶轮压路机一台)，同步碎石分层车一台，沥青洒布车一台。 2、摊铺压实温度要求：中低层摊铺温度不低于155度，初压温度不低于155度，复压温度不低于125度，终压温度不低于115度;sma面层摊
7、铺温度不低于175度，面层初压温度不低于165度，复压温度不低于140度。 第五条、透层、粘层材料施工要求 1、透层使用sbs改性乳化沥青，浓度达到50%以上的沥青含量、高于千克/平方米的洒布量。 2、两层粘层使用sbs改性乳化沥青，浓度达到50%以上的沥青含量、每层千克/平方米的洒布量。 第六条、付款方式： (1)施工设备进场三天内付5万元，沥青砼施工完成后七天内付至80%，余款在沥青路面施工验收后一月内付清，否则余款按一分月息支付。 (2)施工过程中乙方委托人 (身份证号码： )作为本项目经办人，全权代表乙方再本项目的一切事务。 (3)所有的款项都直接付到乙方指定账号： 账号名称： ; 开
8、 户 行： ; 账 号： ; 第七条、工程质量要求及验收： 1、沥青砼材料及路面质量必须达到国家现行技术标准、规范要求、业主要求。 2、乙方必须按照设计及业主要求提供优质沥青混凝土，甲方、业主、监理、质监部门有权对质量进行抽检，发现问题，及时纠正。(一旦发现质量问题，甲方有权要求乙方停工整改，整改不合格有权终止合同)整改中，发生的费用问题乙方承担。 3、乙方同时向业主和甲方作出以下六项承诺 (1)具有2套自有的摊铺沥青路面的成套施工设备; (2)具备冬季低温施工的温拌技术的成功经验和成套设备; (4)我公司料场符合甲方施工现场要求，将严格按设计图纸及技术规范要求施工。 (5)开工前，将摊铺顺序
9、及数量交项目部。 (6)由于沥青料不符合要求，造成停工四小时，由甲方按违约处理，由于乙方原因造成废料，乙方全额负责。 4、工程完工后，甲方在收到乙方验收申请报告后一个月内组织完工验收。 第八条、违约责任 1、甲方书面通知乙方组织摊铺，提前三天以上通知。 2、如甲方准备不充分，造成乙方停工，误工、窝工，甲方支付设备台班费的30%补偿给乙方;人员和其他费用，乙方自费。 3、甲方通知乙方后不能再规定的时间内组织施工，视乙方违约，甲方收取乙方违约金1万元/天;合同期内完成，违约金退回。 4、甲方未能按本协议支付乙方工程款，乙方可将工程余款委托业主支付。 第九条、合同工期 开工日期： 年 月 日 竣工日
10、期： 年 月 日 总有效工期 天，最终以满足甲方和业主进度计划要求为总原则。 第十条、工程保修事项： 2、保质期为自工程竣工验收之日起24个小时，保质期内属于乙方的质量问题由乙方负责保修，费用有乙方承担。如因质量问题给甲方造成损失由乙方负责赔偿。 第十一条、合同生效： 本合同一式 份，甲、乙方各执 份。经双方法定代表人或委托人代理人签字且单位盖章后生效。本合同生效后，任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如需要变更或解除，需经本合同三方协商一致，并达成书面协议。补充协议和施工技术指标附件与本合同具有同等法律效力，一样适用于争议解决条款。 第十二条、争议的解决 未尽事宜，由双方协商解决，协商不一
11、致时，依法向湘潭市岳塘区人民法院提起诉讼。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 【篇三】2023年沥青路面施工合同 乙方： 为了很好地维护甲乙双方的共同利益，甲方将所施工路段沥青混凝土路面工程承包给乙方施工，经甲乙双方共同协商，达成如下协议，望甲乙双方共同遵守。 一、承包方式 本项目实行包工包料的形式。 施工范围 施工位置及长度按甲方指定位置进行施工。施工完毕后按实际摊铺面积进行结算。 二、单价及付款方式： 1、单价： 沥青混凝土铺筑厚度45cm，中粒式 按每平方米60元进行工程量结算， 2、付款方式： 甲方预付沥青款
12、叁拾万元整(300000.00元)给乙方，工程完工后，剩余尾款甲方一周内一次性付清。 三、质量要求 1、乙方按照合同协议要求保证沥青混凝土铺筑厚度，如因沥青面层翻砂等原因造成返工或维修费用由乙方自行承担。 2、若因甲方路基填方压实度及填料问题造成沥青面层下沉及网裂，造成损失由甲方承担，乙方不负任何责任。 四、违约责任 工程完工，若甲方不按照合同协议要求及时支付工程尾款，超过合同规定日期，则视为违约，违约金按每日500元进行计算。 五、未尽事宜 1、未未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。 2、本合同协议书一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲乙双方签字后生效。 甲方(签字)： 乙方(签字)： 电话： 电话：
13、 _年_月_日 _年_月_日 【篇四】2023年沥青路面施工合同 乙方： 根据中华人民共和国合同法及相关法律法规，确保 沥青路面优质、圆满完成施工任务，甲乙双方本着平等互利的原则，共同协商，达成如下条款，以兹共同遵守。 一、工程承包范围 按甲方要求，总厚度 cm，稳定层上洒透层油其上洒封层碎石，由甲方负责。 cm厚度交粗式底层， cm厚重交中粒式中层厚重交细粒式面层及相关沥青路面施工项目。 二、工程承包方式和计算方法： 1、本工程按包工包机械设备的方式承包。 2、本工程承包的综合单价(不含税金和保质金)为 元/m本工程涉及的一切税金和费用由甲方负责缴纳。 4、工程量的计算：按实际摊铺沥青砼面积进行结算。 三、施工要求： 1、乙方严格按沥青路面施工技术规范进行施工。 2、摊铺机械设备必须符合现场施工要求。 3、沥青及其它原材料必须符合设计要求。 4、杜绝质量事故，甲方有权对质量进行抽检。 四、施工工期： 1、本工程合同工期为期以甲方开工令为准。 2、以下原因可顺延工期。 a、影响工期的关键项目，因设计变更导致工程量增加，工期按比例顺延。 b、人力不可抗拒事件的发生。 五、付款方式： 六、双方责任：
