《2023年精品建设工程合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年精品建设工程合同（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、本资料为word版2023年整理2023年精品建设工程合同合同、协议书范文模板甲 方：XX公司或XX个人 乙 方：XX公司或XX个人 签订日期： XXXX年XX月XX日 签订地点：XX省XXX市XXX地 2023年精品建设工程合同 甲方(业主)：_乙方(承包方)：_依据民法典、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消费者权益保护法以及其它有关法律、法规的规定，遵循公平、诚实信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一致，订立本合同。 一、工程概况装饰工程施工地点：_施工内容：_承包方式：_合同总工期_天，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。合同总价款(金额大写)：_其中：人工费_元，材料费
2、_元。(见附表 二、双方工作 1.甲方工作 1.1开工前，向乙方提供装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。_空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分_空的房屋中所滞留的家具、陈_等采取保护措施，并经乙方书面确认。 1.2办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。 1.3向乙方提供施工需用的水、电、气等设备，并说明使用注意事项。协调做好垃圾清理等工作，并承担相应费用。 2.乙方工作 2.1按照甲方的意图和要求，向甲方提供施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。 2.2乙方指派_(姓名)为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙
3、方负责的各项事宜。 2.3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。 2.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、安全操作规程、防火及环保规定。 2.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 三、工期 1.工期延误 1.1因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：_ 八、安全和防火 1.甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。 2.由乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。 九、违约责任甲
4、、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能及时给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应承担违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任。甲乙双方承担违约责任均按合同总价款的_%向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。 十、合同争议解决方式双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决或请_调解。协商或调解不成时，双方可以按下述第_种方式解决：_ 1.由_仲裁委员会仲裁; 2.向人民法院起诉。十 一、其他约定_十 二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。十 三、组成本合同的文件包括：_ 1.本合同条款及合同附表; 2.施工图纸及做法说明; 3.双方有关本工程洽商的其他书面协议; 4.补充规定。十 四、其他 1.本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可根据需要确定合同副本的数量，双方约定(签字、鉴证、公证)后生效。 2.乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。业主(盖章)：_承包方(盖章)：_注册地址：_注册地址：_住地：_住地：_法定代表人：_法定代表人：_委托代理人：_委托代理人：_联系电话：_联系电话：_年_月_日_年_月_日 第5页，共5页
