《光伏发电电气安装合同范本（4篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光伏发电电气安装合同范本（4篇）（20页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、光伏发电电气安装合同范本（4篇）光伏发电电气安装合同范本（精选4篇） 光伏发电电气安装合同范本 篇1 甲方(委托人)：_乙方(居间人)：_联系地址：_联系地址：_法定代表人身份证：_身份证：_联系电话：_联系电话：_甲乙双方根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。二、甲方义务1、甲方负责提供
2、真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的%向乙方承担违约金。三、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为工程承包施工
3、合同总金额的%(即人民币万元，大写：_万元)。2、居间报酬结算方式：_居间报酬总金额为人民币万元，在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后，建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的%)到账后，次日将报酬总额中的万(大写：_元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内，甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款，甲方可以转帐或现金的方式支付。3、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户，也可直接支付现金予乙方指定代理人。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方
4、承担违约责任。3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同，居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。六、合同终止1、本合同签字生效后，如果至_年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、如居间成功，本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。七、争议解决方式如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。八、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同含正本一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔
5、填写，具真实性及法律效力。合同签订地：_乙方指定账户户名：_乙方指定账户账号及开户行：_甲方：(盖章)：_乙方(盖章)：_年_月_日_年_月_日 光伏发电电气安装合同范本 篇2 甲方：乙方：经甲乙双方协商，根据中华人民共和国颁布的合同法要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。第一条 甲乙双方责任一、根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。二、 乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证明。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证
6、明和房产证明。三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴(国家发改委20_文件，分布式光伏电站度电补贴0.42元)。四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。五、乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以有偿委托甲方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。第二条项目工期本项目自 年 月 日开始施工，至 年 月 日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目
7、工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按 元/天计算。不可抗拒的因素除外。第三条项目承包方式分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。第四条项目质量甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准，光伏电池组件寿命可达20_年，其效率衰减仅为0.8%。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。第五条 项目容量方式及合同价格一、项目容量：根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，根据电
8、业管理部门分布式电源接入方案要求，乙方所安装的分布式光伏电站容量为 Wp。其项目形式为(方框内打选择)：1、发电自发自用2、发电自发自用余电上网3、发电全部上网二、乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为：￥ 万元，大写为：￥ 万 仟 佰 元 角 分。不包括电业管理部门发生的一切费用。第六条 付款方式和付款时限一、付款方式(方框内打选择)：1、现金2、支票3、汇款二、付款时限：签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%，设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的80%，项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。第七条 供电管理部门办理相关并网备案手续等不包括在项目工期
9、内第八条 违约责任在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如无法解决，甲乙双方可以向甲方所在地人民法院起诉。第九条 合同文本数量本合同一式六份，甲乙双方各一份，其余四份发改委能源处、电业管理部门备案使用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定(或委托)代表人： 法定(或委托)代表人：单位地址： 单位地址：开户银行： 开户银行：账号： 账号：联系电话： 联系电话：合同签订地点：时间： 年 月 日 光伏发电电气安装合同范本 篇3 委托方(甲方)：受托
10、方(乙方)：依据中华人民共和国合同法，结合中介服务费管理办法的基本要求、国网宁夏电力公司为确保电网安全及西北电监局西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法的要求，_公司(甲方)与宁夏回族自治区电力行业协会(乙方)协商签定本咨询合同：一、 咨询服务内容、咨询要求：按照西北电监局西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法要求，依据国家电力监管委员会光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定，以及设计文件、企业标准、制度，对_期_MWp工程进行并网安全性评价咨询服务，并写出_期_MWp工程并网安全性评价报告，上报西北电监局。二、合同总价款：金
11、额：_万元整(￥,000.0元)，包括：专家咨三、付款方式：合同签订后付合同总价的50%，评价工作完成后10个工作日付询费、食宿费、管理费、办公费、基本利润、税金等。清余款。四、甲方责任：1、按照国家电力监管委员会光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)，以及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定和设计文件、企业标准、制度，对_MWp工程进行并网安全性评价自评查，并完成_MWp工程并网安全性评价自评价报告报西北电监局，同时抄送宁夏回族自治区电力行业协会;2、积极配合乙方组织的专家组开展并网安全性评价工作，被查评的部门、班组及相关人员应积极配合查评专家的工作，如有需要，应及时提
12、供必要的检查工具和仪器;指定配合各小组的具体人员应具备相应的专业知识，并要有一定的协调能力，还应相应固定;3、提供专家组进场后进行并网安全性评价工作期间的交通车辆。五、乙方责任：1、 聘请专家组成专家组，组织专家学习有关并网安全性评价的有关政策、规定及要求;2、 根据甲方要求进点，严格按照西北电监局西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法的要求，依据国家电力监管委员会光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号)及相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定，以及设计文件、企业标准、制度，对_期_MWp工程进行并网安全性评价，并对本期工程做出总体评价;3、 现场查评工作结束后，及时向甲
13、方反馈查评情况和整改意见;4、 查评工作完成后，10个工作日内完成_期_MWp工程并网安全性评价报告报西北电监局;5、 为甲方提供的资料、数据等信息来源和内容保密(西北电监局及有关单位除外)。六、查评工作依据：1、西北电监局西北区域发电机组并网安全性评价管理实施办法及国家电力监管委员会光伏发电站并网安全条件及评价规范(试行)(办安全49号);2、依据相应国家标准、行业标准、规范、规程、规定，以及设计文件、企业标准、制度。七、违约责任：1、 因甲方提供必要的基础资料、数据不准确、失实，而造成的咨询结果偏差及错误，乙方不负法律和经济责任。2、 因甲方提供必要的基础资料、数据和条件不及时，而造成无法按时履行合同，应顺延或另行商定履行时间，因此而造成的经济损失由甲方负责。3、 由于乙方责任造成失密，乙方应以合同价款为限，赔偿甲方因此而造成的经济损失;情节严重，责任人应承担法律责任。八、本合同一式六份，甲方执三份，乙方执三份，双方盖章、签字后生效。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日 光伏发电电气安装合同范本 篇4 委托单位：设计单位：工程地点：合同编号：签订日期：福
