《建设工程施工合同范本（7篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同范本（7篇）（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、建设工程施工合同范本（7篇）建设工程施工合同范本篇1 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称： 二、技术标准： 按照现行国家施工验收规范执行。 三、工程内容： 等内容。 四、承包形式： 包工包料双包工程。 五、甲方职责： (1)负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题; (2)协助解决与周边群众发生的纠纷关系; (3)解决好工程所需的水电问题(水电费由乙方承担)。 六、乙方职责： (1)听从甲方管理人员的指挥，
2、接受监理工程师的现场监督检查; (2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工 (3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务; (4)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失; (5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。 七、结算方式： 工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据四川省建设工程工程量清单计价定额20_定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。 八、付款方式： 分四年到位(不计资金利息)。其中20_年拨付工程款的42.5%;20_年12月30日前拨付28.5%;20_年12月30日前拨付21.5%;剩余
3、的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在20_年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。 九、合同争议的解决： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。 十、合同生效： 本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。 甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 或其授权代理人： 或其授权代理人： 地址： 地址： 电话： 电话： 订立日期： 建设工程施工合同范本篇2 委托方（甲方）： 承建方（乙方）： 经双方协商，订立合同如下： 一服务内容 甲方同意乙方来承建甲方的网络工程
4、，在承建过程中，乙方会按照甲方的要求的时间内完成乙方销售给甲方的设备的安装和调试，甲方承担配合乙方进行安装和调试的各项工作。 经双方协商，乙方的施工开始日期为_年_月_日，交工日期为_年_月_日。 网络工程项目明细： 甲方局域网布线由第三方承包商承建，乙方负责布线完成之后的机房网络设备安装及调试工作。 在第三方承包商布线及测试完成的前提下，乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作。 线路故障引起的网络问题由布线承包商解决，不在我公司责任范围，设备故障问题在我公司责任范围内，由我公司解决。 二质量保证及保修 甲方承担线路调试所需的施工费及设备购置费（网线，交换机，路由器）。 乙方
5、对其销售的产品提供 年质保（交换机），对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起 年。（硬件保修年，人为损坏无质保）对保修范围内的硬件，乙方不收取任何费用。 对于计算机病毒或计算机操作系统自身故障造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围，对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作，但要收取相应的人工费。 三合同报价 合同报价见“网络工程明细表” 四付款方式 同签订之日，甲方向乙方预付工程总价的 作为订金，设备到达后付给乙方工程总价的 设备款，余款在工程验收通过之后由甲方向乙方以现金方式一次性付清。 五违约条款 合同自甲乙双方签定之日起生效，合同期自签订之日起至交工之日起一年。在合同期内
6、任何一方违反合约。违约方须向被违约方赔偿违约金人民币元。 本合同未尽事项和条款，由甲乙双方协商解决。 本合同如有争议，由双方协商解决，协商不成，交由人民法院解决。 合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签署之日起生效。 甲方：乙方： 甲方代表：乙方代表： 地址：地址： 邮编：邮编： 电话：电话： 开户行：开户行： 帐号：帐号： 年 月 日 建设工程施工合同范本篇3 发包方：_(以下简称甲方) 承包方：_(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程名称：_ 2、
7、工程地点：_ 3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定为_米。 4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。 5、合同造价：暂定为人民币_元整。 6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币_元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金 本工程不设置履约保证金。 8、结算办法 8.1按以下原则结算： 8.1.1按浙江省市政工程预算定额结算，具体单价及费率详见附后清单。 8.1.2根据附后清单约定的价格
8、及现场签证的工程量按实结算。 8.2土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按_元/车(5吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。 8.3挖土机采用200型挖机，挖土机费用按_元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。 9、工程质量 9.1道路工程质量按水泥混凝土路面施工及验收规范(GBJ97-87)和市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求： 9.1.1混凝土层 混凝土采用设计规定的商品混凝土。 厚度误差：10%厚度。 平整度误差：小于10mm。 宽度：不小于设计规定。 9.1.
9、2塘渣基层 塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。 路基应有良好的排水系统； 路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求； 必须用不小于15吨的压路机碾压检验，其轮迹不得大于5mm。 不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。 道路中线标高允许误差20mm。 平整度允许偏差：20mm。 宽度允许偏差：100mm。 9.2材料要求 9.2.1中标单位必须对所采购的材料质量全面负责，应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时，有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，
10、复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。 9.2.2道路基层塘渣要求采用清塘渣。 9.3乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。 9.4由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。 9.5乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则，因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。 9.6路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。 10、安全生产和文明施工：_ 10.1乙方必须认真执行国家、省、市及东洲街道有关施工安全
11、生产条例和有关规定，施工期间必须认真做好安全管理工作，杜绝重大事故发生。 10.2施工期间，发生安全事故和其它事故所造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。同时根据事故情节轻重，甲方每次向乙方收取违约金人民币500-5000元。 10.3乙方应做好森林防火及环境保护工作，如由于乙方原因造成森林火灾及环境破坏，所产生的一切责任及后果均由乙方承担。 10.4乙方的所有人员必须持证持牌上岗。 11、资料管理和竣工结算的有关规定： 11.1乙方必须按照市政工程规定要求，整理本工程的各项技术资料。 11.2本工程的所有资料必须用A4纸，并用电脑打印。 11.3本工程自竣工验收合格之日算起15天内，乙方
12、向甲方提供完整的工程技术资料二套，其中一套必须是原件。 11.4自竣工验收合格之日算起30天内，乙方向甲方提供本工程完整的结算书(包括工程量计算书)和结算资料一式三份。 12、付款办法： 12.1竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价10%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。 12.2质量保修金按以下规定支付： a)竣工验收合格之日算起一年后的14天内，甲方向乙方支付全部质量保修金； b)质量保修金不计利息。 12.3水电费用乙方自理。 13、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下
13、列第_种方式解决： (一)提交_仲裁委员会仲裁； (二)依法向人民法院起诉。 13、本工程的质量保修期为一年，自竣工验收合格之日算起，保修期内发生质量事故，乙方接到甲方维修通知后，五天内完成维修工作。否则，甲方有权另请其他施工队伍维修，所有维修款均由乙方承担，甲方可直接从质量保修金中予以扣除。 14、乙方必须配合甲方及时处理好各种在道路施工中发生的阻挠施工行为的。 15、合同未尽事宜，由双方另行协商确定。 15、本合同一式捌份，甲乙双方各执四份，经双方单位盖章、代表签字后生效。 发包方：_承包方：_ 代表：_代表：_ 合同签订地：_ _年_月_日 建设工程施工合同范本篇4 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1、第标段由K+至K+，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。 2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分： （1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）； （2）中标通知书； （3）补遗书； （4）投标函及投标函附录； （5
